購房的合同
隨著法律知識的普及，合同起到的作用越來越大，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的購房的合同，希望能夠幫助到大家。
購房的合同1
甲方：________身份證號碼：__________________
乙方：________身份證號碼：__________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房地產簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條：房產情況
乙方同意購買甲方擁有的座落在_________省_________市_________區(qū)__________________擁有的房地產（住宅），該房地產建筑面積為_________平方米。
第二條：房產價款
上述標的房地產的交易價格為：單價：人民幣_________元/平方米，總價：人民幣_________元整（大寫：_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整）。
第三條：付款時間與辦法
（一）、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣_________元整，作為購房定金。并約定在本合同簽訂之日起_________日內支付首付款（含定金）人民幣_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整給甲方，剩余房款人民幣_________元整于產權交割完畢當日付給甲方。
（二）、甲方應于拿到房產證之日起_________天內和乙方辦理房屋產權過戶手續(xù)，并應在產權過戶手續(xù)辦完當日將_________等費用結清。
�。ㄈ�、稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經雙方協(xié)商，一切交易稅費由_________方承擔。
第四條：違約責任
甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約二手房居間合同，應書面通知甲方，甲方應在_________日內將乙方的已付款（不記利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約二手房買賣協(xié)議，應書面通知乙方，并自違約之日起_________日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第五條：本合同主體
1、甲方是__________________共_________人。
2、乙方是__________________共_________人。
第七條：附則
本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。
第八條：爭議
在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第九條：其他
本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十條：費用
本房屋產權過戶只能是甲方和乙方之間過戶，否則乙方將另加_________萬元的費用給甲方，即總房款為_________萬元。
出賣方（甲方）：__________________聯(lián)系方式：___________________________
購買方（乙方）：__________________聯(lián)系方式：___________________________
日期：_________年_________月_________日_________年_________月_________日
>經典全款購房合同2
賣方：_______________(簡稱甲方)身份證號碼：_____________________地址： 聯(lián)系方式：
買方：_______________(簡稱乙方)身份證號碼：_____________________地址： 聯(lián)系方式：
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的`基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)
________________________房產住宅，建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。該房房齡____年。
第二條上述房產的交易價格為：總價人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第三條買賣雙方在簽訂了房地產買賣合同及乙方付甲方全部購房款后，應立即到房屋所在區(qū)的房地產交易中心辦理產權過戶手續(xù)。
第四條付款時間與辦法：
乙方同意在本合同簽訂當日一次性向甲方支付全部購房款，共計人民幣_________元整。約定付款之后在房地產交易中心繳交稅費，辦理房屋產權過戶手續(xù)。
第五條交房時間和交房條件：交房時間。
在收房時，必須確認甲方已結清水電、煤氣、電話、電視、寬帶、物業(yè)管理費等費用。甲方需將房屋鑰匙交與乙方。
第六條稅費分擔
甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經雙方協(xié)商，交易產生的一切稅費由____方承擔。
第七條違約責任
本合同經雙方簽章后生效，并對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方愿承擔違約責任，并賠償利益受損方的相關經濟損失。
第八條權利保證約定
甲方保證上述房地產沒有產權糾紛和財務糾紛或其他權利限制，若發(fā)生買賣前即已存在任何糾紛或權利障礙的，概由甲方負責處理，并承擔相應法律責任，由此給乙方造成經濟損失的，由甲方負責賠償。
第九條本合同一式___ 份。甲方產權人一份，乙方一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項：
甲方應協(xié)助乙方辦理更名手續(xù)，如物業(yè)維修基金、水費，電費，煤氣，有線電視，電話，寬帶等的過戶問題，由此產生的費用由乙方負責。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
日期：_______年____月____日_______年____月____日
購房的合同2
甲方（出租人）：
乙方（承租人）：
鑒于：甲乙雙方于20 年 月 日簽訂《門市租賃合同》（以下簡稱“租賃合同”）及《房地產租賃補充協(xié)議》（以下簡稱“補充協(xié)議”），甲方將坐落于 市 區(qū) 街（路） 號 層門市/住宅租給乙方。上述租賃合同及補充協(xié)議約定的租賃期為20 年 月 日起至20 年 月 日止。
乙方因 于20 年 月 日向甲方提出提前終止租賃合同及補充協(xié)議的要求。
現(xiàn)甲、乙雙方經過平等協(xié)商，一致同意訂立如下條款，以解除租賃合同及補充協(xié)議：
一、現(xiàn)因乙方方面的原因導致租賃合同及補充協(xié)議無法繼續(xù)履行，需提前終止。并付給甲方違約金_____________________________________元幣（小寫：_________________）。
二、返還剩余房款及押金方式：
核算清乙方所有應繳費用，包括：租金、管理費、物業(yè)費、水電費、燃氣費、房屋在乙方租賃期間應繳納的稅費等后，甲方于 年 月 日前返還乙方扣除違約金以外的'剩余房屋租金和押金_________________________元幣（小寫：_________________）。
三、乙方必須在 年 月 日前搬離該租賃房屋。
四、本協(xié)議效力
本補充協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽名蓋章后生效。
甲方（出租人）： 乙方（承租人）：
法定（授權）代表： 法定（授權）代表：
簽署日期： 簽署日期：
購房的合同3
購買方（甲方）______________________
地址：________________________________
身份證號碼：__________________________
電話/BB機/手機：______________________
代理方（乙方）______________________
地址：________________________________
電話：________________________________
傳真：________________________________
經甲乙雙方協(xié)商，自愿達成如下協(xié)議：
一、甲方經過對_________（地區(qū)）_________（建筑面積_________㎡，其中附屬面積_________㎡）的詳細考察，確定購買該房屋，并全權委托乙方代理購房事宜。
二、乙方代理甲方購買該房屋的單價為_________元/ ㎡，實付房款（小寫）_________元，（大寫）_________元（含傭金，不含交易稅費及按揭費用）
三、簽訂本合同時，甲方即付認購金_________元，并于_________年_________月_________日前來辦理按揭申請手續(xù)和交清首期房款_________元。否則按甲方棄權處理，并不得要回認購金。
四、甲方要求乙方擔保并代理向銀行申請_________（新房/二手樓宇）按揭服務，要求貸款金額為_________元，還款期限為_________年（以銀行實際批核為準）
五、甲方須如實填寫按揭申請材料交由乙方遞交按揭銀行，若銀行同意按甲方申請的按揭事項，甲方必須及時到銀行辦理按揭手續(xù)，并簽訂《房地產買賣契約》，同時繳納過戶時政府規(guī)定應由買方交納的稅費以及按揭貸款之評估費、保險費、抵押登記費、律師費、公證費。
六、若甲方不供房款超過_________個月，乙方有權協(xié)助按揭銀行處分該房屋。
七、若發(fā)生下列情形之一時，乙方須將認購金扣除評估費和總房款的0.5%的手續(xù)費后二個工作日內退還甲方。
1、按揭銀行不同意為該房屋的交易提供按揭服務；
2、按揭銀行同意提供貸款的額度或年限，低于甲方要求的`貸款額度或年限而導致該房屋實際不能成交。
八、爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽名或蓋章即時生效，均具有同等法律效力。
甲方（簽章）_______________代理人：_________________
_________年____月____日
簽訂地點：_________________
乙方（簽章）_______________經辦人：_________________
_________年____月____日簽訂地點：_________________
購房的合同4
出賣人(以下簡稱甲方)：_________身份證號碼：____________________________甲方為______省_____市_____區(qū)/鎮(zhèn)________居民甲方配偶:_________身份證號碼：____________________________房屋地址：___農村集體土地使用證號碼：__________________________
買受人(以下簡稱乙方)：_________身份證號碼：______________________________乙方為________省________市______區(qū)/鎮(zhèn)__________居民
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國土地管理法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用、守法的原則，經協(xié)商一致，達成如下條款：
第一條房屋情況
該房屋農村集體土地使用證號：__________________________房屋座落：______市______區(qū)_______村。設計用途居民自住用房，建筑結構，建筑層數(shù)為____層。建筑面積_____平方米。
該房房土地來源為：農村集體土地劃撥，房屋建于_________年使用至今為______年。
第二條該房屋價款規(guī)定
該房屋按照協(xié)商以總價計算，價款為30萬元，計叁拾萬元(大寫)
第三條房屋交付日期
經雙方簽訂合同后，乙方付清甲方房款_5_日內方可交付。甲方在將房屋交付乙方時如遇不可抗力(如自然災害及其他不可抗力)時，且不能履行合同，雙方同意按下列第_2_種方式處理：
1、變更合同
2、解除合同
第四條乙方付款形式及付款時間
如甲方無異議，乙方將在合同簽訂_5_日內按一次性付款形式付款。
第五條甲方逾期交付商品房的處理：
如超過上述約定期限的，乙方有權按照下述約定，追究甲方違約責任，約定為：合同繼續(xù)履行。甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付房屋之日次日起至實際交付房屋之日止，按銀行同期借款利率計算。此外，甲方還應每日按房屋價款的萬分之七向乙方支付違約金。
第六條乙方逾期付款的處理
如超過上述約定期限的，甲方有權按照下述約定，追究乙方違約責任，約定為：
合同繼續(xù)履行。乙方應支付逾期付款及其利息，利息自合同約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止，按銀行同期借款利率計算。此外，乙方還應每日按房屋價款的萬分之七向甲方支付違約金。
第七條房屋質量及保修責任
甲方交付的房屋的質量和設備等應符合國家有關規(guī)定和甲方的承諾(特別是房屋主體結構的質量需要達到國家關于房屋居住的要求)，未達到國家規(guī)定標準和承諾的，甲方應承擔責任。乙方在房屋主體結構完好情況下，承擔維修責任。
第八條房屋及其土地使用權力延伸的規(guī)定
該房屋及其土地使用權利由甲方保證為本人所有，且甲方于_______年_____月____日按照合同規(guī)定將所屬房屋售于乙方。乙方作為購買者享有該房屋及其土地使用的'一切權利，且雙方需聲明乙方在購買該房屋后，擁有對于房屋及與其不可分割的土地的任何處置權利(包括被征用、改造、遷移產生的賠償或者其他形式所產生的賠償均由乙方所得，與甲方無任何關系，且甲方后代不得對乙方及其后代進行追償)。
該合同由雙方所在村委會給予認可，甲方應將該房屋的農村集體土地使用證轉交于乙方，乙方在法律規(guī)定和適當機會下將其作廢，并在村委會的證明和市/區(qū)國家規(guī)定的條件下重新辦理乙方對于該房屋的農村集體使用證。
第九條公證人的規(guī)定
本合同在________省________市________區(qū)________村村委會的公證下簽訂，雙方對于村委會的公證給與肯定和贊成。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日________年____月____日
購房的合同5
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協(xié)商，自愿達成如下協(xié)議：
一、甲方經過對_________（地區(qū)）_________（建筑面積_________㎡，其中附屬面積_________㎡）的詳細考察，確定購買該房屋，并全權委托乙方代理購房事宜。
二、乙方代理甲方購買該房屋的單價為_________元/ ㎡，實付房款（小寫）_________元，（大寫）_________元（含傭金，不含交易稅費及按揭費用）
三、簽訂本合同時，甲方即付認購金_________元，并于_________年_________月_________日前來辦理按揭申請手續(xù)和交清首期房款_________元。否則按甲方棄權處理，并不得要回認購金。
四、甲方要求乙方擔保并代理向銀行申請_________（新房/二手樓宇）按揭服務，要求貸款金額為_________元，還款期限為_________年（以銀行實際批核為準）
五、甲方須如實填寫按揭申請材料交由乙方遞交按揭銀行，若銀行同意按甲方申請的'按揭事項，甲方必須及時到銀行辦理按揭手續(xù)，并簽訂《房地產買賣契約》，同時繳納過戶時政府規(guī)定應由買方交納的稅費以及按揭貸款之評估費、保險費、抵押登記費、律師費、公證費。
六、若甲方不供房款超過_________個月，乙方有權協(xié)助按揭銀行處分該房屋。
七、若發(fā)生下列情形之一時，乙方須將認購金扣除評估費和總房款的0。5%的手續(xù)費后二個工作日內退還甲方。
1、按揭銀行不同意為該房屋的交易提供按揭服務；
2、按揭銀行同意提供貸款的額度或年限，低于甲方要求的貸款額度或年限而導致該房屋實際不能成交。
八、爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽名或蓋章即時生效，均具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
購房的合同6
甲方(售房人)：
乙方(買房人)：
見證人：
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下：
1、座落于，建筑面積為平方米；
2、出售房屋的所有權證證號為
3、房屋平面圖及其四至見房產證；
該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓。
第二條 甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋不受他人合法追索。
第三條 乙方在 年 月 日前付給甲方定金(人民幣)，(大寫) 元，(小寫
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款在 時由甲方退還乙方。
第四條 該房屋協(xié)議價格為(人民幣)(大寫)元，(小寫) 元。
房價款的支付方式和支付時間：。
第五條
1、甲、乙雙方定于騰空該房屋。
2、雙方定于
3、甲方未按規(guī)定履行以上義務的，則按約定承擔違約責任。
第六條 甲、乙雙方確認，雖然房屋所有權證未作記載，但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條 甲、乙雙方同意，在本契約生效后 日內，共同向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權轉移登記;并在乙方領取《房屋所有權證》后，按有關規(guī)定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續(xù)。
該房屋土地使用權的'變更手續(xù)按下列約定辦理：
1、該房屋土地使用權為出讓取得，其土地使用權證證載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉讓給乙方。
2、該房屋土地使用權為劃撥取得，根據有關規(guī)定，其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;
雙方約定，該費用由 □甲方承擔 □乙方承擔 。(自行選擇)
3、除本條第二款已有約定外，辦理以上手續(xù)應當繳納的稅費，由 □甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔 □甲方承擔 □乙方承擔 。(自行選擇)
第八條 甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記，登記機關準予登記的，則雙方提出申請的時間為該房屋權利轉移時間。
第九條 該房屋毀損、滅失的風險自A、房屋正式交付之日 B、權利轉移之日起轉移給乙方。(自行選擇)
第十條 該房屋正式交付時，物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費，按約定處理：(可雙方自行約定)
第十一條 本契約未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十二條 本契約 A、自甲乙雙方簽訂之日 B、自之日起生效。(空白處可自行約定)
第十五條 甲、乙雙方約定補充條款。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
地 址： 地 址：
現(xiàn)住址：現(xiàn)住址：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
簽約日期：簽約日期：
購房的合同7
甲方：__________________
乙方：__________________
就乙方希望購買甲方精裝修辦公房的請求，現(xiàn)雙方達成如下協(xié)議：
1、由于乙方身在外地事務繁忙，意向購買甲方開發(fā)建設的綠野大廈1004房號（面積10
2、65平米）精裝修辦公房，雙方自愿達成此協(xié)議；
2、房屋成交單價為8580元平米，其中房屋凈價為5900元平米，其余2680元平米為裝修和辦公設施等費用（含8號車位________年使用權）；
3、乙方簽約時須付總房款50%的首付款即人民幣44萬元整；
4、甲方負責將乙方所購房屋按乙方要求進行設計及裝修，達成如下要求：
1）辦公房內部豪華裝修標準；
2）辦公設施齊全，達到入住即可辦公的'標準，（裝修及設施基本標準見附頁1）
3）房屋交付時水、電、電話、寬帶已接通可正常使用；
5、房屋交付時間：________年____月____日；
6、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；補充條款：
1、甲方向乙方提供地下停車場8號車位使用，免租金使用________年，、開始日期以交房日期為準；
2、如上列第4條款產生異議，雙方本著友好協(xié)商的原則進行補充及更改；
3、如上列第5條款交付時間產生變動，按歸責原則進行協(xié)商，如實際是由甲方違約，則違約金為總房款的萬分之零點五天；
甲方：__________________乙方：__________________
日期：__________________日期：__________________
購房的合同8
原告：____________，男，漢族，19__________年__________月__________日出生，住上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢__________室。
原告：_____________，女，漢族，19__________年__________月__________日出生，住上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢__________室。
二原告聯(lián)系地址：_________________上海市寧__________路__________號__________大廈_____________室。
郵編：______________
聯(lián)系電話：______________
被告：_________________余__________，女，中國香港居民，19__________年__________月_____日出生，香港永久性居民身份證號：________________。
被告：_________________余__________，男，中國香港居民，19__________年_____月_____日出生，香港永久性居民身份證號：__________________。
二被告聯(lián)系地址：_________________上海市__________路__________弄__________號__________室。
郵編：______________
聯(lián)系電話：______________
訴訟請求：_________________
1、判令二被告因逾期交房支付原告違約金人民幣35，680元整；
2、訴訟費由二被告承擔。
事實與理由：_________________
20xx年12月5日，原、被告在上海_______________房屋服務有限公司居間介紹下簽署了《上海市房地產買賣合同》，合同約定原告（即乙方）購買被告（即甲方）所有的上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢_______________室房屋，房價款為人民幣__________萬元整。簽約當天，雙方簽署了補償協(xié)議，約定乙方另行補償甲方裝修及設備款人民幣8_____萬元整。原告于簽約當日支付被告人民幣5萬元整；于20xx年12月13日支付被告人民幣274萬元整。根據本買賣合同補充條款約定，甲方于收到乙方貸款款項（即人民幣290萬元整）后3個工作日內，將該房屋交付乙方，交付標志為甲方將該房屋的鑰匙交付乙方，并對物業(yè)管理費、水、電、煤氣（若有）、電話（若有）、有線電視（若有）等費用進行結算。同時，本買賣合同約定乙方于甲乙雙方辦妥房屋交接手續(xù)當日，直接支付甲方房款人民幣1萬元整。20xx年2月3日，原告貸款銀行農業(yè)銀行放款給被告人民幣290萬元，按照買賣合同約定，被告應于3個工作日即20xx年2月8日內交房給原告。被告因故遲延交房，直至20xx年2月21日（共計13天），原、被告簽署《房屋買賣交接書》完成交付手續(xù)，原告支付被告尾款人民幣1萬元。
基于上述事實，原告認為，原、被告之間簽訂房屋買賣合同系真實意思表示，應屬合法、有效，被告未按合同約定按時交付房屋已構成違約，根據買賣合同約定，甲方未按合同約定的期限將上述房地產交付（包括房地產交接及房地產權利轉移）給乙方，應當向乙方支付違約金，違約金按乙方已付款日萬分之五計算，違約金自本合同約定應當交付之日起至實際交付之日止。被告違約遲延13天交付房屋，合計人民幣37，050元，扣除原告遲延1天付款的.違約金人民幣1，370元，被告應支付原告逾期交房違約金人民幣35，680元。特此，懇請貴院依法判如所請。
此致
上海市__________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
年 月 日
購房的合同9
賣方(以下簡稱甲方)
買方(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、相關法律法規(guī)及北京市相關規(guī)定，甲乙雙方在平等自愿、友好協(xié)商的基礎上，達成協(xié)議，并簽訂本協(xié)議，以資共同遵守和執(zhí)行。
第一條甲方自愿將位于xxx的房產出售給乙方
第二套住房價格及支付方式:
1.本協(xié)議第一條項下甲方出售給乙方的房產總價為人民幣xxx
2.乙方應以下列方式向甲方支付上述房價款:
(1)甲乙雙方到房地產交易服務中心(以下簡稱交易中心本協(xié)議第一條項下的產權轉讓登記由交易中心辦理和受理。甲方銷戶當日(甲方銷戶前)，乙方一次性向甲方支付房款。
(2)乙方應在xxxx前向甲方付清房款。
(3)乙方應在年月日前向甲方支付人民幣元(大寫)。剩余房款為人民幣(大寫)，由乙方于年月日前支付給甲方。
(4)其他方法: xxx 。
3.乙方向甲方支付房款，甲方向乙方開具票據..
第三條甲乙雙方應:在xxx因一方原因影響產權轉讓，給對方造成損失的'，由造成損失的一方承擔賠償責任。
第四條稅費分擔
1.在簽訂本合同之前，甲方應負責支付本協(xié)議第一條項下該物業(yè)的所有應付稅費。
2.本合同簽訂后，該房屋在本協(xié)議第一條項下發(fā)生的過戶登記費、契稅、印花稅、評估費、服務費及其他費用由xxx承擔
3.其他: xxx 。
第五條甲方應在xx日前將本協(xié)議第一條項下的全部房產交付給乙方。
第六條違約責任
1.由于房管部門確認本協(xié)議第一條項下的房產不能出售或轉讓，甲方應在當日內將收到的款項全部退還給乙方，本合同終止。
2.如果甲方未能在合同約定的日期交付本協(xié)議第一條項下的財產，有下列情形之一的，甲方應向乙方支付違約金逾期超過日，乙方有權終止本合同。本合同終止時，甲方不僅應將收到的全部房款返還給乙方，還應向乙方支付人民幣違約金..
3.如乙方未能全部或部分履行本合同第二條的約定，乙方應按總房款的xx向甲方支付違約金。逾期超過xx天，甲方有權終止本合同。終止時，乙方應向甲方支付違約金人民幣元。
4.甲方保證其出售給乙方的房產產權清晰，不存在其他權利設定或其他糾紛。乙方購買并接受該房屋后，如在購買并接受前發(fā)生產權糾紛，影響乙方權利的行使，甲方應承擔責任，并賠償乙方因此遭受的損失。
5.甲方因個人原因停止出售房屋的，應在三日內將收到的款項退還給乙方，并向乙方支付人民幣違約金。
第七條其他
1.如因不可抗力導致本合同無法履行，甲方應將收到的款項全部退還給乙方，本合同終止。
2.本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
3.本合同一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，一份交房屋土地管理局。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
購房的合同10
出賣人(甲方)：____________
聯(lián)系電話：________________________
買受人(乙方)：____________
聯(lián)系電話：________________________
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其它有關法律、法規(guī)之規(guī)定，買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品達成如下協(xié)議：
一、甲方在______________________________，土地屬國家出讓地，乙方對該商品房做了充分全面的了解，愿意購買該房產。
二、乙方購買的'甲方商品房為______________________________，該商品房合同約定的建筑面積為_________平方米。
三、面積確認及面積差異處理
1、合同約定面積與產權登記面積有差異，以產權登記面積為準。
2、商品房交付后，產權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，以方同意按照產權登記面積據實結算房價款，多退少補。
四、計價方式與價款
1、該商品房按建筑面積單價為每平方米________元，房款總計人民幣(大寫)____拾___萬___仟___佰___拾___元整(小寫：￥______元)。
五、付款方式
1、乙方于_________年_______月______日與甲方簽訂購房合同時，交定金(大寫)____拾___萬___仟___佰___拾___元整(小寫：￥______元)。
2、簽訂施工合同時買受人一次性付清總房款的___%，付款金額為(大寫)____拾___萬___仟___佰___拾___元整(小寫：￥______________元)。余款___%(大寫)____拾___萬___仟___佰___拾___元整(小寫：￥______元)在房屋交付使用時一次性付清。
六、甲方在_________年_______月______日交房給乙方使用(不可抗力的因素除外)。
七、甲方以電話通知的方式，告知乙方付款的時間，乙方在接到電話之日起10日內，交付合同規(guī)定的款項，若不按時付款，甲方有權向甲方追索逾期利息，利息按照銀行借款利息計算，超過30天向甲方有權終止其購房合同，不予退還所有的購房款和押金，所有責任由乙方自己承擔。
八、甲方代辦理房產證、土地使用證、水、電開戶，所有手續(xù)費、稅費(銷售不動產稅)、契稅等費用由乙方承擔。乙方應及時提供辦證所需要的證件及一切費用。
九、交房標準：內墻、天棚粗沙抹面，室內地面不找平，內墻普通粉刷，水、電主管線按到戶(室內由乙方自己承擔)。
十、違約責任：乙方要求中途變更合同或退房，甲方拒絕乙方已付所有押金和購房款。
十一、甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭執(zhí)時，就協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
十二、甲方在____個月內房產證、土地證辦好交付給乙方。
十三、本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，房產部門備案一份，合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽字)：_____________
乙方(簽字)：_____________
_________年_______月______日
_________年_______月______日
購房的合同11
甲方：乙方：
身份證號碼：身份證號碼：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
通信地址：通信地址：
簽約時間：
編號：
賣 方： (以下簡稱甲方)
買 方： (以下簡稱乙方)
見證方：(以下簡稱丙方)
甲乙雙方經友好協(xié)商，就甲方向乙方轉讓甲方私人房產一事達成以下條款：
第一條 甲方對產權的聲明
甲方根據國家規(guī)定，已依法取得北京市_________區(qū)(縣) 的房屋所有權證書，所有權證書_____字第____________號。甲方為該房屋的現(xiàn)狀負全責。該房屋的結構為 _____________________，建筑面積為_________平方米。
第二條 甲方對買賣權的聲明
甲方保證該房屋是符合國家及北京市房屋上市的有關規(guī)定及政策法規(guī)，甲方有權將該房屋上市交易。由于違反國家及北京市相關政策法規(guī)而引起的`法律及經濟責任由甲方來承擔。
第三條 乙方對購買權的聲明
乙方愿意在本合同第一條款及第二條款成立的前提下，就向甲方購買上述房屋的完全產權之事簽訂本協(xié)議，并認可僅在此種情況下簽訂才具有法律效力。
第四條 房屋售價
雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣 元，價款合計為人民幣 元。(大寫____佰____拾____萬____仟____佰____拾元整)
第五條 付款方式
(一) 無須銀行貸款
1、乙方應在簽訂《北京市房屋買賣合同》時，支付相當于總房款的10%的定金。
2、乙方應在辦理立契過戶手續(xù)前3個工作日內，支付剩余90%房款。
(二) 銀行貸款
1、 乙方應在簽訂《北京市房屋買賣合同》時，支付相當于總房款的10%的定金。
2、 乙方應在辦理立契過戶手續(xù)前3個工作日內，支付首期房款。 3、 銀行貸款部分房款按銀行規(guī)定由銀行直接支付。
第六條 違約責任
1. 甲、乙雙方合同簽訂后，乙方中途悔約，應書面通知甲方，甲方應在3個工作日內，將乙方的已付款(不計利息)返還乙方，但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約，應書面通知乙方，并自悔約之日起3個工作日內應將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
2. 乙方如未按本協(xié)議第五條款規(guī)定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。每逾期一天，乙方應支付甲方所應付房款的0.4‰作為滯納金，逾期超過15天，即視乙方違約，定金不予返還。
3. 甲方應在獲得全部房款后3個工作日內將房屋搬空，每逾期一天，甲方應按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滯納金，逾期超過15天，即視甲方違約，乙方可要求法院強制執(zhí)行。
第七條 房屋交付
甲乙雙方就房屋交付達成以下細目：
1) 沒有房屋欠帳，如電話費、電費、物業(yè)管理費、取暖費等；
2) 沒有固定不可移動裝修物品的破壞；
3) 房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞；
4) 其它： 。
第八條 關于產權辦理的約定
本協(xié)議簽訂后，甲乙雙方應向房屋所在區(qū)(縣)房地產交易所申請辦理房屋買賣立契過戶手續(xù)，并按有關規(guī)定申領房屋所有權證。 辦理上述手續(xù)時產生的稅費及相關費用，由甲乙雙方依照有關規(guī)定繳納。辦理過程中由丙方先行墊付，在物業(yè)交驗時提供相應票據。
第九條 有關爭議
本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。本協(xié)議的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本協(xié)議不可分割的組成部分，具有同行法律效力。當本合同在履行中發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第十條 生效說明
本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，房屋所在區(qū)(縣)交易所留存一份，見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲 方： 經辦人： 電 話：
乙 方： 經辦人： 電 話：
購房的合同12
合同各方：
甲方（出賣人）：
身份證號碼：
乙方（買受人）：
身份證號碼：
甲、乙、兩方依據自愿、誠信原則，經友好協(xié)商，達成如下一致意見：
第一條各方承諾及保證
甲方承諾并保證：擁有座落于____________房屋的所有權，該項所有權是完整的，不存在共有權、抵押權、承租權等權利瑕疵或負擔。誠信履行本合同書的項下的合同義務。
乙方承諾并保證：誠信履行本合同書的`項下的合同義務。
第二條標的物
甲方自愿轉讓的房屋座落于_______________________________
房屋內現(xiàn)有裝修及物品全部隨房屋轉讓并不再另外計價。
第三條價款
本合同書第二條項下標的物全部計價_______________。
各方確認：在甲方及時履行本合同書第六條義務的前提下，本條第一款的價款為甲方轉讓標的物的凈價，即本合同書履行過程中產生的稅費由乙方承擔。
第四條交付與支付
1、本合同書簽訂時，甲方向乙方交付房屋所有權、土地使用權證書和全部門鎖鑰匙、電費、自來水費、有線電視、電話等交費證件。
2、本合同書簽訂（并由雙方履行了第1款義務）后_____天內，乙方向甲方支付所有房款_______________________。
第五條所有權轉移特別約定
各方確認：本合同書項下標的物自交付后轉移至乙方。
第六條協(xié)助義務
在乙方確定的時間，甲方應配合乙方辦理房屋所有權證和土地使用權證的過戶手續(xù)至乙方名下，包括但不僅限于根據登記部門的要求另行簽訂合同文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費用。
七、違約責任
1、因甲方違反本合同書第一條所有權瑕疵擔保責任而導致乙方主動或被動參與訴訟（仲裁）等爭議解決程序，甲方須承擔乙方由此產生的全部損失并承擔違約責任。
2、甲方如不能及時履行本合同書第六條協(xié)助義務，應繼續(xù)履行該項義務并承擔違約責任。
3、乙方不能依約承擔本合同書第三條義務時，應承擔違約責任。
4、甲方雙方違反本合同書其他約定的，依法承擔相應的違約責任。
八、爭議解決辦法
本合同書履行過程中產生的一切糾紛，應提交仲裁委員會仲裁，其裁決對雙方具有約束力。
九、雜項規(guī)定
1、本合同書未竟事項，由雙方依誠信、公平原則另行商定。
2、本合同書一式六份，由甲、乙、各執(zhí)一份，另三份由乙方保管用于辦理變更登記使用（如登記部門要求另行簽訂合同文書時，各方得另行簽訂用于登記，但各方權利義務以本合同書為準）。
3、本合同書在各方簽字后生效。
甲方簽名：
乙方簽名：
年月日
年月日
購房的合同13
出賣方(甲方)：
身份證號碼：
聯(lián)系電話：
買受方(乙方)：
身份證號碼：
聯(lián)系電話：
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
1、 房屋的基本情況：
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于小區(qū)棟單元號;該房屋為，建筑面積為平方米，地上層，地下層，房屋用途為住宅，現(xiàn)房屋未辦理產權證，該房屋三聯(lián)單單據編號為 。
2、 房屋成交價格。
上述房產的交易價格為：總價：人民幣元整(大寫：佰拾萬仟佰拾元整)。本合同簽定之日，乙方支付人民幣元整，作為購房定金。
3、 付款方式、流程和房屋交付：
甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，剩余房款人民幣(大寫：佰拾萬仟佰拾元整)元整于雙方開始辦理該房屋相關過戶手續(xù)的所有文件的變更簽字完畢當時付給甲方(網上銀行轉賬或者銀行柜臺轉賬)。
在開發(fā)商將原合同變更到乙方名下后由開發(fā)商持有相關文書，乙方將剩余房款元立即支付給甲方，甲方再把相關文書交付給乙方。
甲方承擔過戶時交納給開發(fā)商的費用、經辦費用與拖欠物業(yè)費包燒費以及滯納金。
4、 相關責任：
一、甲方保證在交易時該房屋權屬清晰沒有產權糾紛，沒有按揭以外的債務、抵押、凍結、擔保、等事項。如出現(xiàn)上述情形，導致無法更名到乙方名下則由甲方承擔乙方因此受到的損失，交易后如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任并賠償給乙方造成的損失。且乙方有權向國家相關法律機構起訴并凍結該房屋的所有權。因甲方個人原因或該房屋手續(xù)不全等原因，導致不能辦理變更手續(xù)，則甲方承擔違約責任，甲方應返還全部已收房款，且支付給乙方違約金人民幣萬證及其他因此給乙方造成的'經濟損失。
二、甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書面通知甲方，購房定金歸甲方所有，由乙方承擔全部責任并賠償給甲方造成的損失。
若甲方中途違約，應書面通知乙方，賠償乙方所付定金的雙倍及已付房款返還給乙方，同時乙方產生的一切經濟損失由甲方承擔。
三、若甲方更名于乙方名下(即：乙方與開發(fā)商簽署該房屋買賣合同并在網簽系統(tǒng)備案并開具該房屋銷售的收款票據)，乙方當日未付清所剩房款，乙方需承擔懲罰性違約金(即：雙倍支付剩余房款)，且甲方有權向國家相關法律機構起訴并凍結該房屋的所有權。
四、甲乙雙方一致同意爭取年月日前履行完畢本合同。任何一方不得終止及拖延。
5.不可抗力：
開發(fā)公司法人代表出現(xiàn)重大經濟案件。自然災害火災等導致該房屋損毀無法正常交易、重大軍事變動戰(zhàn)爭等情形導致無法正常在開發(fā)商處更名。此情形出現(xiàn)，甲乙雙方均不承擔違約責任。甲乙雙方需另行協(xié)商解決問題。
6、本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議。本合同在履 行中發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。
協(xié)商不成時，甲、乙雙方中任意一方可向房屋所在地人民法院訴訟解決。本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，均具有同等法律效力。
7、補充協(xié)議：
甲方(公章)：________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
購房的合同14
賣方:_______________(簡稱甲方)
身份證號碼:_____________________
買方:_______________(簡稱乙方)
身份證號碼:_____________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上二手房售房合同,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)買二手房合同,建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條上述房產的`交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整二手房賣房合同,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度北京二手房合同,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續(xù)費由______方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約二手房居間合同,應書面通知甲方二手房購房合同,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約二手房買賣協(xié)議,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條本合同如需辦理公證二手房交易合同,經國家公證機關____公證處公證。
第九條本合同一式份。甲方產權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):_________________
購買方(乙方):__________________
身份證號碼:__________________
身份證號碼:___________________
地址:___________________
地址:____________________
郵編:___________________
郵編:____________________
電話:___________________
電話:____________________
代理人(甲方):_________________
代理人(乙方):_________________
身份證號碼:___________________
身份證號碼:___________________
見證方:
鑒證機關:
地址:
郵編:
電話:
法人代表:
代表:經辦人:
日期:20xx年xx月xx日
鑒證日期:20xx年xx月xx日
購房的合同15
出賣人（以下簡稱甲方）：_________
身份證號碼：____________________
甲方為____省____市____區(qū)/鎮(zhèn)______居民
甲方配偶：_________
身份證號碼：__________________________
房屋地址：__________
農村集體土地使用證號碼：_______________________
買受人（以下簡稱乙方）：_________
身份證號碼：______________________________
乙方為________省________市______區(qū)/鎮(zhèn)__________居民
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國土地管理法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用、守法的原則，經協(xié)商一致，達成如下條款：
第一條房屋情況
該房屋農村集體土地使用證號：__________________________房屋座落：______市______區(qū)_______村。設計用途居民自住用房，建筑結構，建筑層數(shù)為____層。建筑面積_____平方米。
該房房土地來源為：農村集體土地劃撥，房屋建于_________年使用至今為______年。
第二條該房屋價款規(guī)定
該房屋按照協(xié)商以總價計算，價款為30萬元，計叁拾萬元（大寫）。
第三條房屋交付日期
經雙方簽訂合同后，乙方付清甲方房款5日內方可交付。甲方在將房屋交付乙方時如遇不可抗力（如自然災害及其他不可抗力）時，且不能履行合同，雙方同意按下列第_2_種方式處理：
1、變更合同
2、解除合同
第四條乙方付款形式及付款時間
如甲方無異議，乙方將在合同簽訂5日內按一次性付款形式付款。
第五條甲方逾期交付商品房的處理：
如超過上述約定期限的，乙方有權按照下述約定，追究甲方違約責任，約定為：合同繼續(xù)履行。甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付房屋之日次日起至實際交付房屋之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，甲方還應每日按房屋價款的萬分之七向乙方支付違約金。
第六條乙方逾期付款的處理
如超過上述約定期限的，甲方有權按照下述約定，追究乙方違約責任，約定為：
合同繼續(xù)履行。乙方應支付逾期付款及其利息，利息自合同約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，乙方還應每日按房屋價款的萬分之七向甲方支付違約金。
第七條房屋質量及保修責任
甲方交付的房屋的質量和設備等應符合國家有關規(guī)定和甲方的承諾（特別是房屋主體結構的`質量需要達到國家關于房屋居住的要求），未達到國家規(guī)定標準和承諾的，甲方應承擔責任。乙方在房屋主體結構完好情況下，承擔維修責任。
第八條房屋及其土地使用權力延伸的規(guī)定
該房屋及其土地使用權利由甲方保證為本人所有，且甲方于_______年_____月____日按照合同規(guī)定將所屬房屋售于乙方。乙方作為購買者享有該房屋及其土地使用的一切權利，且雙方需聲明乙方在購買該房屋后，擁有對于房屋及與其不可分割的土地的任何處置權利（包括被征用、改造、遷移產生的賠償或者其他形式所產生的賠償均由乙方所得，與甲方無任何關系，且甲方后代不得對乙方及其后代進行追償）。
該合同由雙方所在村委會給予認可，甲方應將該房屋的農村集體土地使用證轉交于乙方，乙方在法律規(guī)定和適當機會下將其作廢，并在村委會的證明和市/區(qū)政府規(guī)定的條件下重新辦理乙方對于該房屋的農村集體使用證。
第九條公證人的規(guī)定
本合同在________省________市________區(qū)________村村委會的公證下簽訂，雙方對于村委會的公證給與肯定和贊成。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【購房的合同】相關文章：
新房購房合同模板購房合同模本01-04
農村購房合同05-03
私人購房合同06-04
購房通用合同08-23
關于購房的合同02-03
深圳購房合同07-18
購房合同的范本02-16
住房購房合同08-24
【推薦】購房的合同07-26