承包合同范本15篇[熱門]

　　現(xiàn)今很多公民的維權意識在不斷增強，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是小編幫大家整理的承包合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

承包合同范本1

　　發(fā)包方：（以下簡稱甲方）______

　　承包方：（以下簡稱乙方）______

　　為開發(fā)山石，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商、秉承平等、公平的原則，共同制定本合同，乙明確雙方的權利、義務、責任、共同遵守。

　　一、承包形式

　　雙方充分了解協(xié)商后一致同意，乙方獨立承包甲方負責的老湖鎮(zhèn)石料廠的生產(chǎn)管理，包括生產(chǎn)環(huán)節(jié)的打眼，敲，挖，運，破碎，篩分，生產(chǎn)所需材料的采購，協(xié)助放炮以及銷售環(huán)節(jié)的倉下放料，接料，倒料和料廠發(fā)貨裝料。甲方將生產(chǎn)線設備（后附設備清單），及附屬設施給乙方生產(chǎn)使用管理，乙方有生產(chǎn)，管理自主權和承包收益權，甲方有權委派管理代表進行現(xiàn)場監(jiān)督，并下達生產(chǎn)任務和發(fā)貨安排以及產(chǎn)品銷售的全部環(huán)節(jié)。

　　二、承包期限

　　承包期：5年，自甲方試生產(chǎn)成功交付乙方使用之日起，即__年__月__日至__年__月__日。如果甲方提出變更承包形式時（大包），甲乙雙方協(xié)商解決，雙方協(xié)商不成本合同自動解除。

　　三、甲方的權力，義務和責任

　　1，甲方負責生產(chǎn)場地外所有關系的協(xié)調(diào)和與地方的一切穩(wěn)定工作（包括①道路的建設②場地擴建③供藥的審批④政府部門以及各職能部門的協(xié)調(diào)⑤當?shù)卮迕耜P系的協(xié)調(diào)等）、所產(chǎn)生費用由甲方承擔。

　　2、甲方委派代表負責承擔的人員管理，協(xié)調(diào)工作，并下達生產(chǎn)，供應安排，及其他相關事項的安排與處理。甲方有權制止乙方的違法行為，有權對乙方生產(chǎn)進行安全檢查，提出安全整改指令。

　　3、甲方安排會計、過磅人員統(tǒng)計每天銷售情況，管理實施銷售工作的.各項事項，并準確計算成本利率和生產(chǎn)銷售分配。

　　4、甲方選派培訓安全員，共同對外聯(lián)系爆破物品，所需費用甲方負責。

　　5、甲方負責承包山林、土地的關系協(xié)調(diào)，費用甲方承擔。

　　6、甲方負責所有固定設施（包括辦公室、宿舍、伙房、庫房、油庫等）的建設。生產(chǎn)設備、維修工具以及生活設施給乙方無償使用，生產(chǎn)車輛及機械由乙方負責。

　　7 、甲方負責甲方人員的人身意外傷害保險和各種費用開支，發(fā)生意外由甲方處理，費用甲方承擔。

　　四、乙方的權力，義務和責任

　　1、乙方應當全面負責生產(chǎn)過程中的安全技術管理，乙方聘用人員的管理，應當給所屬人員購買保險，費用乙方承擔，如發(fā)生意外事故由乙方處理，費用乙方承擔。

　　2、乙方負責承包范圍內(nèi)甲方提供的生產(chǎn)設備、使用、維修、保養(yǎng)、生產(chǎn)的費用由乙方負責。

　　3、生產(chǎn)的費用包括炸藥、油料、水電費、維修費、耗材費等由乙方承擔。

　　4、乙方必須服從甲方制訂的各項安全管理制度，安全操作規(guī)程，乙方遵照執(zhí)行。

　　5、乙方必須按照國家勞動法律的規(guī)定的要求，聘用自己的管理人員及生產(chǎn)施工人員，因此而造成的任何形式的后果均由乙方自行承擔相關責任。乙方不得招聘不明身份的人員并對招聘人員嚴格管理。乙方應積極配合并接受上級主管部門，安檢部門的指導檢查。

　　6、乙方必須使用甲方前期確定的兩個打眼機，如需增加人員和其他機械，由乙方負責。

　　7、乙方在生產(chǎn)過程中必須嚴格按照規(guī)程操作，工作中必須佩帶安全防護用品，不準酒后上崗，更不準疲勞作業(yè)，甲方有權對乙方的各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行安全監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)違章，按規(guī)定處罰，如發(fā)生事故，責任由乙方自付，費用由乙方全部承擔。

　　8、乙方必須按甲方指定的范圍開采，所采石料只能用于本山場使用，不準私自對外出售石料。乙方不得將整個項目直接或變相轉(zhuǎn)包給第三方。

　　9、場內(nèi)所有生產(chǎn)費用歸乙方負責，工資及伙食費用由乙方自理，甲方提供住所。

　　五、設備的管理和交接

　　甲方將現(xiàn)有場內(nèi)的所有機械設備（含生產(chǎn)需要增添的設備，以清單為準），機械車輛與生活設施移交給乙方生產(chǎn)使用管理。合同期滿乙方交還給甲方，保證設備正常運轉(zhuǎn)。

　　六、供應價格及計算付款方式

　　1、供應價格：包干價為11.5元/噸。包括合同規(guī)定的乙方所承擔的所有開支，其中炸藥價格以2.76萬元/噸（含政府費用，爆破公司費用）為基數(shù)，炸藥漲價，價格上漲部分由甲方承擔。乙方全年交付甲方承包費150萬元，盈虧各自負責，合同簽訂之日乙方交納50萬元給甲方，第4個月月底前交余款50萬，以后每4個月一交，如乙方私自解除合同，承包費不退。

　　2、結(jié)算：按生產(chǎn)數(shù)量結(jié)算。以甲、乙雙方共同委派的石料過磅員出具的數(shù)據(jù)為準，每日統(tǒng)計、每15天結(jié)算一次。

　　3、付款方式：現(xiàn)金

　　七、違約責任

　　1、在合同期間如有任一方違反上述合同條款，違約方需支付對方違約金人民幣50萬元整。

　　2、本合同雙方簽字生效后，甲、乙雙方不得擅自變更或解除本合同。合同執(zhí)行過程中如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決，必要時可簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。雙方協(xié)議不成可向東平縣人民法院起訴申請仲裁。

　　3、甲方提供給乙方挖掘機一臺（沃爾沃360），鏟車一臺（柳州50）。

　　4、乙方支付甲方油錘費用萬元整，按4個月分期支付給甲方，每月5萬整。

　　八、合同到期在同等條件下乙方有優(yōu)先承包權。

　　九、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，相關附件與合同具有同等法律效力。

　　十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：______乙方：______

　　簽訂時間：__年__月__日

承包合同范本2

　　甲方：

　　乙方（項目經(jīng)理）：

　　為加強，確保工程質(zhì)量和工程進度，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方與乙方簽訂施工承包合同，雙方就工程承包事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。

　　1、本合同用于 工程。

　　2、本工程位于：劉莊東風井廠區(qū)東北角，建設單位為：xxxxx。

　　3、甲方將：深水井開挖工程承包給將乙方負責，工程的施工管理、作業(yè)。乙方自愿接受甲方的承包工程項目，并接受甲方的工作安排和管理。

　　4、施工承包工程量： 井深45米，套壁后內(nèi)徑600mm，要求出水清澈，出水量不 低于20立方每小時。

　　5、為企業(yè)管理費及利潤，由于管理不善、物價上漲等非不可抗力因素造成的成本增加，一律不予補償。

　　6、工期：科學安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力，保證按業(yè)主要求完工日期完成施工任務。

　　7、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質(zhì)量達到合格標準施工質(zhì)量，工程驗收質(zhì)量達不到合格，罰款人民幣貳萬元整（20000.00元）。

　　8、加強安全教育，認真執(zhí)行安全技術規(guī)范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全；加強現(xiàn)場管理，嚴格執(zhí)行建設主管部門及環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做到文明施工；由于自身管理責任造成的安全事故，其經(jīng)濟賠償由乙方承擔。

　　9、乙方要盡可能保護好施工現(xiàn)場的生態(tài)環(huán)境，做好施工場地周圍建筑物、構筑物、地下管線、電纜線等設施的保護工作，因勞務作業(yè)人員責任發(fā)生的'生態(tài)破壞、現(xiàn)場臟亂差、設施損壞，乙方自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。

　　10、乙方必須服從業(yè)主及監(jiān)理單位的管理；配合、接受監(jiān)理單位的監(jiān)督、指示。

　　11、乙方不允許將施工勞務再轉(zhuǎn)包給他人，否則甲方有權終止合同，由此造成的損失，由乙方承擔。

　　12、施工工程款的撥付：在業(yè)主撥付工程款后，及時按比例上交甲方管理費。

　　13、乙方要及時發(fā)放民工工資，由于拖欠民工工資造成的一切后果及經(jīng)濟損失，由乙方承擔。

　　14、文明施工，安全第一，乙方必須互相團結(jié)，互相幫助，管理好民工隊伍，尊重當?shù)氐母鞣N風俗習慣，不發(fā)生違法行為，不許酗酒、打架、鬧事、偷竊，由于違法亂紀、聚眾鬧事、集體上訪等事件造成的后果及經(jīng)濟損失，有乙方承擔。

　　以上合同內(nèi)容雙方共同遵守，未盡事宜雙方協(xié)商解決。此合同一式兩份，由甲乙方各自保存。自雙方簽訂之日起生效，工程完工后，自動解除。

　　甲方：

　　乙方（項目經(jīng)理）：

　　年 月 日

承包合同范本3

　　甲方：____________

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關法律規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，就醫(yī)院食堂承包經(jīng)營事宜達成如下協(xié)議：

　　一、 承包期限

　　試用期為 _______個月，合同期___年，即從____年_月_日至_______年__月__日止。試用期滿，若雙方均無修改或終止書面要求，則直接進入正式合同期。合同期滿，雙方如無異議，自動續(xù)約。

　　二、 經(jīng)營方式

　　1、甲方提供食堂場地及現(xiàn)有廚房設備。乙方承包后自主經(jīng)營，自負盈虧。

　　2、由于醫(yī)院工作性質(zhì)的要求，必須保證全年無間斷地提供食堂服務(含國家法定節(jié)假日需供餐)。乙方要為住院患者提供配餐、送餐服務，同時為院內(nèi)職工加夜班、手術時的送餐提供服務。

　　3、乙方承諾按成本價為甲方提供職工工作餐服務，標準為:早餐2元，中、晚餐各4元，每月按職工實際就餐數(shù)量支付餐費。

　　4、早餐有：粉條，面條，包子饅頭下稀飯等按天循環(huán)供應，中、晚餐各三菜一湯。具體以每星期報一次菜單到醫(yī)院辦公室為準。

　　5、乙方對患者及陪護家屬提供的'就餐服務，收費標準不高于市場價。

　　6、甲方負責配置飯?zhí)秒娮邮召M系統(tǒng)并給醫(yī)院職工辦理就餐卡，每人每月3元，飯?zhí)脤嵭兴⒖ㄏ�費方便管理。

　　7、甲方每月補貼乙方人工;水;電;煤;氣費共計：五千元(5元)。

　　8、水電費每月按表實際用量在補貼款中扣除。

　　9、飯?zhí)脠龅匦l(wèi)生及工作服口罩由乙方負責。

　　三、結(jié)算方式

　　甲方按雙方核定用餐費，每一個月計算餐費，于次月的 _______日前以現(xiàn)金或支票付給乙方。

　　四、權利及義務

　　1、甲方權利和義務

　　(1)甲方按承包合同規(guī)定監(jiān)督乙方依法經(jīng)營，履行合同，做好指導和協(xié)調(diào)工作。

　　(2) 甲方對乙方食用油、大米及其它食用材料，餐飲服務水平及衛(wèi)生狀況定期進行監(jiān)督，并有權要求乙方及時整改。

　　(3) 當乙方不能按照合同要求提供相應服務，經(jīng)督促仍未整改時，甲方有權終止經(jīng)營合同。

　　2、乙方權利和義務

　　(1)乙方在遵守國家政策、法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)章制度的前提下，自主對食堂經(jīng)營管理，并承擔相應的法律和經(jīng)濟責任，醫(yī)院食堂不得改做其他非餐飲用途。

　　(2)乙方必須遵守國家和地方有關環(huán)境和衛(wèi)生標準，嚴禁供應腐爛、變質(zhì)有毒的食物，如有發(fā)生食物中毒，乙方應承擔所有損失和責任!

　　(3)乙方必須根據(jù)醫(yī)院作息時間，按時，按質(zhì)、按量供應各餐，力求做到新鮮美味可口、花色品種多、營養(yǎng)搭配佳。

　　(4)乙方對食堂工作人員每年體檢一次，持有衛(wèi)生體檢健康合格證者方可上崗。

　　(5)乙方因故欲中止合同時，需提前一個月書面告知甲方，以避免影響醫(yī)院正常的服務次序。

　　五、 違約責任與爭議解決

　　當執(zhí)行本合同發(fā)生違約和爭議時，雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時，可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽章后生效。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方簽章：____________ 乙方簽章：

　　___________年 _______月 _______日

承包合同范本4

　　發(fā)包方：江蘇省第一建筑安裝有限公司 （以下簡稱甲方）

　　承包方：江蘇省第一建筑安裝有限公司

　　成都中信。未來城南區(qū)工程項目部 （以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及公司《企業(yè)管理制度》，結(jié)合中信。未來城（南一區(qū)）工程的實際情況，依據(jù)平等、自愿、公平和誠實信用原則，經(jīng)雙方協(xié)商，確定曾守德同志為南區(qū)項目的承包人。為明確雙方的權利和義務，特訂立本單項工程內(nèi)部承包合同。

　　第一條 承包內(nèi)容及承包形式

　　1、承包內(nèi)容：中信。未來城（南一區(qū)）N10、N11、N12工程項目（不含地下室）。該工程建筑面積：約40000平方米，工程造價：約5000萬元。（中標價）具體內(nèi)容詳見甲方與業(yè)主簽訂的施工合同。甲方與業(yè)主簽訂的承包合同是本合同執(zhí)行的前提，其合同條款中的責任和義務乙方須全部承擔并嚴格履行。

　　2、承包方式：乙方實行獨立核算、自籌資金、自負盈虧、依法納稅、自擔風險。

　　3、上交管理費、稅金及其它：乙方承包本工程，①按工程總造價（以竣工決算為準，不含業(yè)主指定分包項目）的4%向甲方繳納管理費；②營業(yè)稅、印花稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅暫按工程總價的6.3%由甲方代扣代繳；③投標及辦理施工手續(xù)時各主管部門收取的相關費用，按實際發(fā)生金額及總造價進行分攤。④其他一切開支和費用由乙方承擔。

　　第二條 工程風險保證金及擔保

　　1、業(yè)主與甲方約定交納業(yè)主的履約保函、保證金，由乙方承擔并繳納。

　　2、乙方以固定資產(chǎn)（機具、交通運輸工具、房產(chǎn)等）作為承包該項目的抵押擔保。

　　第三條 工程施工管理

　　1、質(zhì)量管理：乙方必須履行甲方與業(yè)主簽定的合同質(zhì)量目標。未達到該合同目標的乙方接受甲方與業(yè)主約定的經(jīng)濟處罰。乙方就本工程所有質(zhì)量獎項及證書等相關資料應無條件交給甲方。同時，應配合甲方獲得更高獎項。

　　2、安全生產(chǎn)：乙方必須履行甲方與業(yè)主簽訂的合同安全文明施工目標。杜絕重傷以上事故發(fā)生。每發(fā)生重傷事故壹人，除承擔處理事故的所有費用外，按責任性質(zhì)對乙方實行壹萬元的處罰；每發(fā)生死亡事故壹人，除承擔處理事故的所有費用外，按責任性質(zhì)對乙方實行叁萬元的處罰。發(fā)生傷亡事故引起糾紛的，乙方除負責一切損失外，還應承擔相應的法律責任。乙方必須按國家的'法規(guī)、標準、當?shù)匕踩�部門的管理規(guī)定搞好施工現(xiàn)場的防護和安全管理。乙方就本工程所有安全及文明施工獎項及證書等相關資料應無條件交給甲方。同時，應配合甲方獲得更高獎項。

　　3、工期：甲方與業(yè)所簽訂合同中約定的本項目工期，乙方必須保證約定工期的實現(xiàn)。因乙方責任造成工期延誤的，乙方承擔甲方與業(yè)主合同中的違約金。

　　4、甲方根據(jù)項目的實際情況進行不定期檢查，如發(fā)現(xiàn)存在有影響質(zhì)量安全隱患的，乙方必須接受甲方作出的整改要求和處罰。

　　5、乙方應根據(jù)業(yè)主合同的各項指標要求制定分解實施計劃，并實施完成，承包施工過程中必須協(xié)調(diào)好業(yè)主、監(jiān)理、

　　設計單位及主管部門的關系，維護甲方的企業(yè)形象和信譽。

　　第四條 財務及資金管理

　　1、甲方與業(yè)主合同中約定的墊資施工部分，全部由乙方負責。項目所需日常流動資金由乙方自行解決。

　　2、各項稅金由甲方在每期的工程款中代扣代繳。

　　3、工程進度款由乙方負責催收。業(yè)主支付的工程款應先進甲方的銀行帳戶。

　　4、乙方應就本工程建立規(guī)范的會計核算帳目，一切成本費用發(fā)票要規(guī)范，符合國家稅法規(guī)定，按時向甲方報送財務報表，并接受甲方的檢查監(jiān)督。因違法違規(guī)造成的一切后果由乙方負責。

　　5、乙方在社會上發(fā)生的任何債務甲方概不負責。乙方拖欠社會材料及工人工資由乙方負責處理。甲方有權在認為必要時對乙方拖欠的工資、材料款用乙方工程款實施代理支付的強制經(jīng)濟措施。

　　6、業(yè)主未按合同付款所造成的損失，由乙方及時向業(yè)主索賠。業(yè)主嚴重違約時，乙方應時停止施工，所造成的損失由乙方同業(yè)主協(xié)商解決。工程變更或業(yè)主另追加的施工項目，乙方應及時辦理經(jīng)濟手續(xù)，所存在的風險由乙方承擔。

　　7、項目欠款（與業(yè)主結(jié)算后確定的欠款，包括保修金）由乙方負責收取。甲方配合出具收款票據(jù)，辦理進帳和支付手續(xù)。收款費用和不能收收回欠款的壞帳損失由乙方負責。

　　8、本項目的質(zhì)量保修金按甲方與業(yè)主簽定的總包合同約定的質(zhì)量保修金執(zhí)行。合同保修期滿經(jīng)業(yè)主認可退還甲方后，再付給乙方。

　　第五條 雙方的權利和義務

　　1、發(fā)包方（甲方）：

　�。�1）對乙方的施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)、施工進度、資金管理進行檢查和監(jiān)督，督促乙方按合同要求進行施工和管理。

　�。�2）當乙方的質(zhì)量、安全沒有按國家規(guī)范和標準要求、施工進度

　　和資金管理沒有按合同要求進行時，甲方有權責令乙方改正并進行處罰，情節(jié)嚴重的有權要求終上止合同。

　�。�3）為乙方在施工過程中提供相關手續(xù)。

　　2、承包方（乙方）：

　�。�1）在合同范圍內(nèi)，對本項目的施工管理和經(jīng)營負全面責任，有權決定自己的組織機構和人事安排；有權依照規(guī)定招用和辭退職工；有權確定分配機制及工資標準，所有施工人員必須持證上崗，承擔因乙方招用人員而造成的各種糾紛。

　�。�2）履行甲方與業(yè)主約定的合同范圍內(nèi)的各項合同條款，維護甲方的企業(yè)形象、信譽和利益。

　�。�3）對施工質(zhì)量、安全、工期負全面責任，保障甲方與業(yè)主合同條款中各項目標的順利實現(xiàn)。

　　（4）依法繳納各項費稅。按時發(fā)放民工工資。

　�。�5）自覺接受甲方的監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)行本合同的條款，承擔自身引起的一切違約責任。

　�。�6）負責編制施工組織設計或施工方案，辦理施工中的技術、經(jīng)濟資料，并承擔相關費用。必須交壹套完整的工程技術、經(jīng)濟資料到甲方存檔。

　　（7）按合同實現(xiàn)資金計劃，保證工程順利進行所需要的資金。

　�。�8）組織結(jié)構驗收、竣工驗收并承擔相關費用。

　�。�9）組織工程竣工結(jié)算并承擔相關費用。

　　第六條 合同的變更、解除和終止

　　1、乙方未按本合同約定組建項目部的，經(jīng)甲方書面通知改正，在書面通知發(fā)出后十五日內(nèi)仍未改正的，甲方有權解除合同。

　　2、乙方將工程轉(zhuǎn)包或主要項目分包的，甲方有權解除合同。

　　3、乙方現(xiàn)場質(zhì)量、安全違反國家行業(yè)規(guī)范，或存在質(zhì)量、安全隱患，經(jīng)甲方書面通知整改而未整改的及業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)量安全部門確認有嚴重質(zhì)量問題時，甲方有權解除合同。

　　4、乙方施工的工期，剔除業(yè)主簽證認可的工期延緩因素外，與施工進度計劃推遲30天（包括此數(shù)）以上的，并嚴重影響與業(yè)主的合同工期的，甲方有權解除合同。

　　5、乙方不按本項目資金管理的合同約定執(zhí)行的，甲方有權解除合同。

　　6、由于不可抗力因素或業(yè)主原因使甲方與業(yè)主合同解除后，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致后可以解除本合同。

　　7、乙方全部履行本合同規(guī)定的責任和義務時，甲、乙雙方可以終止本合同。

　　8、本合同簽定后，甲、乙雙方認為有必要補充或變本合同的條款，以簽定補充合同，作為本合同的附件。

　　第七條 違約責任

　　1、因甲方原因造成合同解除的，甲方應承擔乙方的相應損失，引起法律責任的甲方應承擔相應的法律責任。

　　2、因乙方原因造成合同解除的，乙方應承擔甲方的相應損失。引起法律責任的乙方應承擔相應的法律責任。

　　3、當甲、乙任何一方違反本合同約定，經(jīng)雙方協(xié)商不解除本合同的，違約方向?qū)Ψ街Ц逗贤��?%的違約金。

　　第八條 質(zhì)量保修

　　甲乙雙方必須遵守國家《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》履行該工程的保修責任和義務。乙方不履行保修義務或保修不及時的，甲方有權派人保修，保修費用由乙方承擔并予以適當經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重的甲方有權拒付工程尾款或保修金的剩余部分。

　　第九條 合同爭議的解決

　　合同在執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議的，可以依照下列（1）方式解決：

　　1、雙方協(xié)商解決；

　　2、申請仲裁；

　　第十條 雙方約定的其它事項：

　　第十一條 本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　第十二條 本合同一式叁份，甲方貳份，乙方壹份，自簽定之日起生效。

　　甲方：（蓋章）

　　負責人：（簽字）

　　年 月 日

　　乙方：

　　承包人：（簽字）

　　年 月 日

承包合同范本5

　　甲方：****************************

　　乙方：****************************

　　根據(jù)****縣水產(chǎn)養(yǎng)殖總體規(guī)劃，確保****縣漁業(yè)資源修復計劃行動中國對蝦增殖放流項目順利實施，經(jīng)****海水養(yǎng)殖場和*********************有限公司達成以下協(xié)議。

　　第一條：蝦池位置及面積

　　該宗蝦池位于****縣海水養(yǎng)殖場第**排********池，第**排*******池（池塘號均按從南到北計數(shù)），總面積******畝。

　　第二條：合同期限及繳款方式

　　合同期限：自****年**月**日至****年**月**日，共計**年。

　　繳款方式：經(jīng)甲方對當?shù)赝�等條件蝦池承包價格的調(diào)查，確定承包費價格每年每畝****元，承包費總價為每年******元（大寫人民幣伍拾陸萬元整），乙方于每年**月**日前一次性支付乙方。

　　第三條：甲乙雙方責任

　　甲方幫助乙方協(xié)調(diào)**號揚水站對乙方蝦池養(yǎng)殖期間的供水，保證供水及時，水費由乙方全額承擔。

　　乙方必須對所承包的蝦池池壩及閘涵進行及時維護，保證其狀況良好，所需費用全部由乙方承擔。

　　第四條：違約責任

　　如甲乙雙方單方違約，違約方按每年蝦池承包費的`**倍無條件賠償給對方。

　　第五條：如遇政府征用，土地補償所得歸甲方所有，蝦池內(nèi)養(yǎng)殖產(chǎn)品補償所得歸乙方所有，因合同終止給乙方造成的經(jīng)濟損失甲方概不負責。

　　第六條：合同期滿，在同等條件下乙方享有優(yōu)先承包權。

　　第七條：本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，報墾利縣水產(chǎn)養(yǎng)殖中心一份存檔。

　　第八條：本合同自簽訂之日生效。

　　甲方：（簽字蓋章）

　　乙方：（簽字蓋章）

　　簽訂日期：****年**月**日

承包合同范本6

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：

　　地址：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　地址：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《裝飾裝修工程合同條例》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上，協(xié)商一致，并結(jié)合本工程具體情況，達成如下協(xié)議，共同守約。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內(nèi)容：

　　4、承包方式：以下兩種方式，雙方選擇_______________種方式。

　　（1）包工包料（2）包工不包料

　　5、工程價款：

　　（1）雙方確定合同額為_____________元，金額大寫_________________________（人民幣）。

　　（2）設計費為______________元，金額大寫________________________________（人民幣）。

　　6、施工期限：

　　計劃開工日期：________年____月____日，計劃完工日期：________年_____月_____日，總共________天。

　　7、工期順延情形

　�。�1）按施工準備規(guī)定，不能提供施工現(xiàn)場場地，電源線路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工。

　�。�2）不屬于系數(shù)范圍內(nèi)的重大設施變更，工程資料不準致使設計方案改變或出于施工無法進行而影響進度。

　�。�3）在施工中如因停電、停水而影響正常施工的。

　�。�4）因甲方材料供應不及時而影響施工。

　　（5）未按合同規(guī)定撥預付款，工程進度款或代購材料差價款而影響施工。

　�。�6）因政府行為、自然災害等人力不可抗拒的因素，而延誤工期。

　　8、質(zhì)量標準：

　　二、甲方義務

　　1、開工前________天，為乙方接通施工現(xiàn)場電、水、交通，負責協(xié)調(diào)工作。

　　2、做好材料的'及時供應工作，發(fā)現(xiàn)材料不足時需立即補足。

　　3、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)理負責工程竣工驗收。

　　4、及時支付工程款，不得無故拖延。

　　三、乙方義務

　　1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)保量完成工程。

　　2、保證施工現(xiàn)場的整潔。嚴格執(zhí)行市（區(qū)）縣有施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。

　　3、安全、文明施工，不得酒后作業(yè)。

　　四、工程變更

　　若工程項目或施工方式需要變更，雙方應進行協(xié)商，可以協(xié)商一致的則簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關工程費用及工期。不能協(xié)商一致的，雙方可解除合同。

　　五、工程驗收

　　1、隱蔽工程，甲方需派技術負責人會同乙方對隱蔽工程24小時進行檢查，驗收合格并簽署意見，由乙方保存作為竣工驗收依據(jù)。

　　2、工程竣工后乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后，兩天內(nèi)組織驗收，填寫驗收單，逾期即視為該工程驗收合格，在工程款結(jié)清后辦理移交手續(xù)。

　　六、工程款交付方式

　　1、第一次于合同簽訂之日，甲方支付合同總額的_______%，即_______元。

　　2、第二次于完成工程的_______%時，甲方支付合同總額的________%，即________元。

　　3、第三次于完成工程的_______%時，甲方支付合同總額的________%，即________元。

　　4、工程驗收合格后，由乙方應向甲方提出工程結(jié)算，并將有關資料送交甲方，甲方接到資料后______日內(nèi)如未有異議，即視為同意。雙方填寫工程結(jié)算清單，______日內(nèi)付清余款。

　　七、違約責任

　　1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，遭受罰款或給守約方造成經(jīng)濟損失的，均由違約方承擔責任，并賠償守約方因此受到的經(jīng)濟損失。

　　2、未辦理驗收移交手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方承擔違約責任。

　　3、因單方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，違約方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由違約方賠償守約方相應的經(jīng)濟損失。

　　4、甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付違約金_____________元。

　　5、由于甲方原因，工期延誤，每延誤一天向乙方支付違約金______________元。

　　6、由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　7、由于乙方原因，工期延誤，每延誤一天向甲方支付違約金_______________元。

　　八、保修

　　1、本工程保修期為________年，自驗收合格雙方簽字之日起計算。

　　2、乙方提供終身維修服務，保修期外的維修費用由甲方負責。

　　3、因人為破壞、甲方指定或提供材料的質(zhì)量原因或自然災害和人力不可抗拒的因素等造成的損失不在保修范圍。

　　九、糾紛解決方式

　　 本協(xié)議執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，雙方可以協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院提起訴訟。

　　十、附則

　　1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　2、本合同一式________份，甲乙雙方各執(zhí)________份。

　　3、本合同在工程竣工驗收和款項結(jié)清后自動終止。

　　甲方：

　　代表人：

　　合同履行地：

　　簽訂時間：________年____月____日

　　乙方：

　　責任人：

　　合同履行地：

　　簽訂時間：________年____月____日

承包合同范本7

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、工程名稱：環(huán)山中XX和廚房后水圳混凝土圳邊及護坡工程

　　二、工程地點：環(huán)山中XX和廚房后

　　三、工程內(nèi)容：

　　護坡總體積為30.89;

　　護坡總投資13900元。

　　宿舍后圳護坡長：42.2215;寬0.3215;高0.8

　　10.133

　　宿舍后圳邊：長42.2215;寬0.5215;高0.24

　　5.063

　　廚房后圳邊：長38.4215;寬0.5215;高0.3

　　5.763

　　廚房后圳護坡：長38.4215;寬0.3215;高0.8

　　9.223

　　伸進土中加寬腳：長0.3215;寬0.15215;高0.8215;20個

　　0.72

　　30.893215;450元313900元

　　四、合同工期

　　1、經(jīng)雙方協(xié)商確定工作日為20天，自________年____月____日起至________年____月____日。

　　2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。

　　五、質(zhì)量標準

　　1、工程的總承包價暫定為人民幣大寫壹萬叁仟玖佰元整，13900.00元。

　　2、總承包價為包干價，包含了人工、機械、管理、協(xié)調(diào)、稅費等一切費用，甲方無需再向乙方支付任何費用。

　　3、工程量的確認：施工過程中，若工程量變更，根據(jù)上述單價另行簽訂補充協(xié)議，或工程變更單。

　　4、支付方式：工程完工后，付給合同總價70%，余款按規(guī)定竣工驗收后____日內(nèi)全部支付。

　　六、甲方義務

　　1、按時向承包人撥付工程款。

　　2、工程文明生產(chǎn)中涉及環(huán)保、衛(wèi)生以及社會治安等問題由發(fā)包人負責解決且工期順延。

　　七、乙方義務

　　1、在本合同簽訂生效后二天內(nèi)向甲方提交該項目施工方案及進度計劃。

　　2、自覺接受發(fā)包人及有關主管部門的管理、監(jiān)督和檢查，確保施工機械安全性能良好，操作人員持上崗證上崗;接受發(fā)包人及有關主管部門日常對機械設備、材料質(zhì)量，操作人員的有效證件、持上崗證情況的檢查。

　　3、在施工過程中按發(fā)包人統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具，按發(fā)包人標準化工地要求設置標牌，搞好工區(qū)的.管理，做好職責區(qū)的治安保衛(wèi)工作。

　　八、施工安全

　　承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受甲方安排的檢查人員實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人按全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。

　　九、違約責任

　　1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金，違約金數(shù)額為應付金額的銀行同期借款利率計算支付利息。

　　2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程內(nèi)容，每逾期____日，乙方應向甲方支付本工程總金額千分之五的違約金;逾期超過____日，甲方有權單方面解除合同。

　　十、其他

　　本協(xié)議自雙方簽字或蓋章后生效，一式二份，雙方各持一份。未盡事宜，當發(fā)生時甲乙雙方互相協(xié)商解決。

　　甲方：乙方：________年____月____日

承包合同范本8

　　甲方(發(fā)包方)：____________

　　乙方(承包方)：

　　甲、乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就甘南工貿(mào)大廈水暖分項工程勞務作業(yè)合作事項協(xié)商一致，簽訂本勞務作業(yè)分包合同，雙方共同遵照執(zhí)行。

　　一、工程名稱：甘南工貿(mào)大廈

　　二、工程地點： ________合作市盤旋路

　　三、工程承包內(nèi)容及范圍：

　　1 、乙方負責按照設計圖紙、變更文件規(guī)范要求驗收標準，玻璃幕墻的制作、安裝、保證正常使用。

　　2、施工所需各種材料、加工機械設備、各種工具均由乙方自理。

　　四、工程工期：

　　1、開工日期：20xx年10月5日;竣工日期：20xx年11月5日

　　工程總?cè)諝v天數(shù)：30天

　　2、施工過程中，如因人力不可抗拒等原因工期相應順延;

　　五、工程質(zhì)量及材料要求：

　　1、各種材料下料、制作安裝，接頭位置、焊接等均應符合規(guī)范要求。如不按要求發(fā)現(xiàn)一點罰款50 元。

　　2、對現(xiàn)場監(jiān)理提出的問題應立即安排人員處理，嚴禁拖延或不整改。

　　3、如某部位存在嚴重問題，須返工的罰款3000 元。

　　4、若返工造成延誤工期的除按上述第4 條罰款外，如對下道工序的工種造成停工，停工的工人人工費由乙方賠償。

　　六、工程價款：伍佰伍拾元/平方米;(￥：550元/m2 ) (按實際面積進行結(jié)算)

　　七、工程價款的撥付及結(jié)算方式：

　　1、工程款的支付：1)、乙方施工人員及型材全部進場后由業(yè)主付三萬元工程款2)、全部工程安裝完成驗收合格后由業(yè)主付至全款的`95%，留5%作為工程質(zhì)保金。

　　2、在工程施工過程中除本合同約定的工程款外乙方不得再產(chǎn)生其他任何費用;如因工程設計變更造成工程量增減，按相關規(guī)定進行相應增減。分項分部工程人工費小于1000元的不予增加工程款，人工費大于1000元的由現(xiàn)場管理人員確認簽字后按預算定額直接費進行結(jié)算，不計取任何其他費用。

　　八、考核驗收：本合同甲方要求在以下方面對乙方進行考核后方可決算：

　　1、安全生產(chǎn)：乙方應加強安全教育，認真執(zhí)行安全技術規(guī)范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。如因乙方違章操作造成的一切傷亡事故，發(fā)生的任何費用均由乙方承擔。

　　2、工程質(zhì)量：堅持工程質(zhì)量標準，嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、施工組織設計、施工技術方案等有關要求精心組織施工，確保工程質(zhì)量達到約定的要求。

　　3、工程所使用材料必須經(jīng)甲方、監(jiān)理認可，否則不得使用。

　　5、文明施工：加強施工現(xiàn)場管理，嚴格執(zhí)行建設主管部門、環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做到文明施工。

　　九、甲方責任：

　　1、組織有關人員對乙方進場施工作業(yè)人員進行安全、質(zhì)量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監(jiān)管工作。

　　2、組織及負責對乙方施工作業(yè)人員進行施工技術、措施等方面的交底。

　　3、負責對乙方施工人員的安全、工程質(zhì)量、文明施工等方面的工作進行指導、監(jiān)控，并按規(guī)定及時做好驗收工作。

　　4、負責解決乙方進場施工作業(yè)人員的住宿等問題，并及時對其進行衛(wèi)生等方面工作的指導、監(jiān)管。

　　5、按照合同約定，按時足額向乙方支付工程款。

　　十、乙方責任：

　　1、服從甲方對整個工程的運行計劃指揮。按甲方的各項交底要求，嚴格按國家操作規(guī)范和施工驗收規(guī)范，精心組織施工。

　　2、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。

　　3、材料進場時，由乙方卸料，配合甲方項目部收料人員共同驗收，核對材料的合格證、標牌、規(guī)格、數(shù)量，并按材料的規(guī)格不同，有序、合理的堆放整齊，做好防銹保護工作。

　　5、乙方必須將廢料堆放入池，做好工完料凈場地清工作。

　　6、本工程所需的機械及勞動防護用品全部費用由乙方承擔。

　　7、本班組在其相關工序開始前和結(jié)束后，與其工序相關的班組必須辦理相關交接檢手續(xù)

　　8、按合同約定按時足額支付勞務作業(yè)人員工資，乙方必須按月將工人工資發(fā)放，如乙方遲延支付工人工資甲方有權直接扣除乙方工程款支付給工人。

　　9、嚴格執(zhí)行安全協(xié)議書中的規(guī)定，落實施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)措施，做好各項基礎工作。

　　10、乙方應加強對勞務作業(yè)人員的管理，自覺遵守甲方的各項管理規(guī)定。

　　十一、違約責任：

　　1、當發(fā)生下列情況之一時，甲方應承擔違約責任：

　　(1)甲方不按約定核實乙方的工程量、或不按約定支付勞務作業(yè)工程款、或不按約定支付勞務作業(yè)工程款尾款時，應按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務作業(yè)工程款的利息;

　　(2)因甲方原因延誤工期超過十日的，應向乙方支付怠工費，并順延延誤的乙方工作時間。

　　2、當發(fā)生下列情況之一時，乙方應承擔違約責任：

　　(1)乙方因自身原因延期交工的，每延誤一日，應向甲方支付本合同總價款0.5%的違約金;

　　(2)乙方施工的工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量要求，乙方應賠償甲方材料損失費、工具、機械租賃費以及因工期延誤給甲方所造成的所有損失;

　　(3)乙方不履行或不按合同約定履行義務時，應向甲方支付合同總價款2%的違約金，如給甲方還造成其他損失也應予以賠償。

　　3、一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。

　　十二、本工程甲方委派 同志為現(xiàn)場負責人，乙方委派

　　同志為現(xiàn)場負責人，共同負責履行本合同的各項約定。

　　十三、爭議：

　　甲、乙雙方在履行本合同時發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。

　　十四、本合同一式兩份自簽定后即生效，至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗收、工程價款結(jié)清后即失效。

　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

　　工程負責人

　　現(xiàn)場負責人： 工程負責人：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　年 月 日 年 月 日

承包合同范本9

　　甲方：_____________(通常為學校)

　　乙方：___________(通常為承包人)

　　甲乙雙方就學校商店的承包經(jīng)營的相關事宜協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：

　　第一條 甲方將位于______的商店交給乙方經(jīng)營，乙方愿意承包經(jīng)營。

　　第二條 本合同的有效期限為___年，自___年___月___日至___年___月___日。合同自簽訂之日起生效。

　　第三條 學校商店的經(jīng)營應堅持服務教學、服務師生、依法經(jīng)營、不以營利為目的的原則。

　　第四條 商店經(jīng)營必須辦理合法經(jīng)營手續(xù)。具體手續(xù)由_________辦理，辦理手續(xù)的相關費用由______承擔。

　　第五條 乙方按學期(或?qū)W年)交納承包費用。標準為___元/期。交款方式為______。

　　第六條 甲方的權利和義務

　　1.對商店的經(jīng)營活動進行監(jiān)督管理;

　　2.按合同約定收取承包費用;

　　3.為乙方的經(jīng)營提供安全衛(wèi)生的經(jīng)營場地和相關設施;

　　4.學校購物在質(zhì)量、價格同等的情況下，應保證承包人的優(yōu)先供貨權;

　　5.不得允許除承包人以外的第三人在校內(nèi)從事與乙方項目相同的經(jīng)營。

　　第七條 乙方的權利與義務

　　1.對商店依法行使經(jīng)營權;

　　2.依法經(jīng)營，主動接受有關職能部門和甲方的監(jiān)管，熱情為師生服務;

　　3.不銷售不符合安全衛(wèi)生標準的`學生用品和不符合食品衛(wèi)生標準的食品和其他不利于學生身心健康的商品。

　　第八條 違約責任

　　1.因場地、設施存在安全隱患，乙方提出后甲方未采取措施排除，由此而發(fā)生的安全事故，由甲方承擔責任;因事故給乙方造成損失的，甲方應予賠償，乙方可以解除合同。

　　2.乙方違法經(jīng)營發(fā)生安全事故的，由乙方承擔責任，甲方可以解除合同;甲方對乙方的經(jīng)營未盡監(jiān)管職責的，甲乙雙方共同承擔責任。

　　3.乙方不按時交納承包費用的，按應交納費用的___%向甲方交納違約金，甲方可以解除合同。

　　4.甲方不履行第六條第4項和第5項規(guī)定的義務，乙方可以要求減少承包費用直至解除合同。

　　第九條 爭議的處理

　　雙方因合同的解釋或履行發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，按下列第___項處理：

　　1.提交______合同仲裁機構仲裁。

　　2.向______人民法院提起訴訟。

　　第十條 本合同如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。

　　第十一條 本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：_________(公章) 乙方：_____(簽章)

　　法定代表人：___(簽字)

　　_____年_____月______日 ____年______月___日

　　附：

　　1.學校商店不同于校外商店，它是開設在校園里面的以服務教學、服務師生為主要目的的商店，因此，根據(jù)學校的環(huán)境特.汽和特定的服務對象，有必要對它的經(jīng)營范圍、方式、要求及利潤大小作出一些限制性規(guī)定，并在合同中予以明確。

　　2.學校商店，不論是大的超市，還是小賣部，都必須依法辦好合法的經(jīng)營手續(xù)，否則不得開業(yè)。依法簽仃商店承包合同，要涉及到一系列法律法規(guī)和政策的規(guī)定，雙方都要注意了解，以保證合同內(nèi)容的合法性。

承包合同范本10

　　甲方：身份證：

　　乙方：身份證：

　　身份證：

　　甲方是位于天津市薊縣官莊鎮(zhèn)聯(lián)合村一隊三層樓房，擬將正在建設裝修中的農(nóng)家院出租給乙方，乙方同意承租，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，遵守平等自愿、互惠互利的原則就農(nóng)家院租賃的有關事宜達成如下合同，簽訂本合同共同遵守。

　　1、租賃期限：由于房屋沒有完工，在簽訂協(xié)議之日還不能算時間，到完工時開始算時間，甲乙雙方計劃20__年4月1日前完工，具體時間以甲方支付房屋時計算（最晚不能超過20__年4月1日）。

　　2、交付租金方式：租金為8萬元/年X8年=40萬元（大寫肆拾萬元整），乙方按照工程進度向甲方分期分批交付租金，具體支付金額按甲方為乙方出具的收款條為準，承租期五年的承包費在20__年底須全部結(jié)清（肆拾萬元）

　　3、甲方在乙方營業(yè)前，配套設施必須全配上電視、熱水器、床鋪、床單（2套）、冰柜、水窖、點歌機、音響設備無線上網(wǎng)，乒乓球、臺球、自動4臺等娛樂設施，空調(diào)必須在20__年6月1日前安裝配齊，廚房和飯廳的配套設施由甲方負責。

　　4、在合同履行期間，乙方應正常使用并愛護房產(chǎn)及配套設施，在使用期間造成設施損壞，乙方負責全部費用修理或更換，例如：空調(diào)、電視、熱水器、地面瓷磚損壞。

　　5、此房屋不能轉(zhuǎn)租，只限路常明、崔杉杉使用。

　　6、如遇搬遷或不可抗力情況下（因房屋手續(xù)問題造成房屋被有關部門拆除）甲乙雙方租賃合同自行解除，甲方必須無條件退還乙方的剩余房租。如甲方違約提前收回該農(nóng)家院的經(jīng)營管理權，或改租他人，除退還乙方的剩余房租，還要賠償乙方的違約金（五年租金的百分之三百）。

　　7、在乙方經(jīng)營五年合同到期后，如乙方還想續(xù)約，甲方的年租金還能超過10萬元/年，且乙方享有優(yōu)先權利繼續(xù)租賃該農(nóng)家院。

　　8、在合同到期終止之日，任何物品乙方必須還原所有電器，必須能正常運轉(zhuǎn)，甲方購買和置辦的.任何物品乙方不能帶走。

　　9、該農(nóng)家院營業(yè)期間，甲方必須保證乙方的用水問題，用電問題（電費由乙方負責）和營業(yè)資格問題（營業(yè)執(zhí)照）農(nóng)家院營業(yè)期間與村里鄰里發(fā)生糾紛或矛盾，甲方應積極給予調(diào)解，農(nóng)家院營業(yè)期間甲方無權干涉乙方的經(jīng)營管理工作。

　　10、農(nóng)家院租賃合同期間自20___年___月___日起至20___年___月___日終止。

　　本合同的簽訂、履行、解釋、爭議解決等均適合中華人民共和國法律。甲乙雙方因本合同而產(chǎn)生的爭議應首先協(xié)商解決，不能協(xié)商解決的，任何一方均可按法律程序解決。

　　備注：

　　本合同一式叁份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，自甲乙雙方簽字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　20___年___月___日20___年___月___日

承包合同范本11

　　甲方(轉(zhuǎn)讓方)：

　　乙方(承包方)：

　　丙方(承包方)：

　　根據(jù)中華人民共和國《森林法》、《土地法》、《土地管理法》及有關法律法規(guī)，雙方本著平等自愿、有償、誠實、信用的原則，經(jīng)平等協(xié)商，雙方簽訂林業(yè)用地承包轉(zhuǎn)讓合同如下：

　　1、甲方自愿將坐落在林東鎮(zhèn)新井村朝陽莊自然村 林地共計50畝有償轉(zhuǎn)讓給乙方和丙方。

　　2、此林地的四至為：南至： 北至：

　　3、乙方與丙方負責對該林地進行植樹，甲方負責提供相應數(shù)量的楊樹苗。

　　4、轉(zhuǎn)讓價格為(大寫人民幣)貳萬元￥20_0.00元，一次性給付，以甲方出具的收據(jù)為準。

　　5、甲方負責與村方協(xié)調(diào)辦理林權證及林地的年限為70年，林業(yè)權屬證應辦在乙方或丙方名下，所產(chǎn)生的費用由乙方與丙方共同擔負。

　　6、如果此林地在20_年至20_年開發(fā)，甲方應按此

　　7、丙方與乙方共同承包此地塊與甲方產(chǎn)生的承包費用為各自承擔一半，分別是：乙方向甲方支付(大寫人民幣)壹萬，￥10000.00元整，丙方向甲方支付(大寫人民幣)壹萬元，￥10000.00元整，此林地是屬乙方與丙方共同所有。

　　8、乙方與丙方共同經(jīng)營、管理、投入，所得的'收益及投入為各按總投入和收益的50%經(jīng)行分配。

　　9、本合同未盡事宜由甲乙丙三方協(xié)商后簽訂補充合同，補充合同與本合同都具有同等的法律效力。

　　10、如在本合同履行過程中發(fā)生糾紛，由三方共同協(xié)商解決，確實解決不成由巴林左旗仲裁委員會進行仲裁，也可以直接向巴林左旗人民法院進行起訴。

　　11、本合同一式三份甲乙丙各持一份，都具有同等的法律效力，此合同三方簽字后生效。

　　甲 方：

　　乙 方:

　　丙 方：

　　合同簽訂地:

　　合同簽訂時間： 年 月 日

承包合同范本12

　　發(fā)包方： （以下簡稱甲方）

　　承包方： （以下簡稱乙方）

　　甲方根據(jù)需要將本公司廚房承包給乙方經(jīng)營、管理，經(jīng)雙方相互信任、自愿、平等、的協(xié)商，達成一致甲方愿意將本公司廚房承包給乙方工作協(xié)商特簽訂如下協(xié)議：

　　一、承包期限：

　　承包期限暫定半年，于**年*月*日起至20xx年*月*日止。期滿后雙方要求續(xù)簽在同等條件下，乙方有優(yōu)先權。

　　二、具體內(nèi)容：

　　1、甲方經(jīng)營場所有 間包房，現(xiàn)有職工 人，其每天為 餐，晚餐為人民幣 元/人，夜宵為人民幣 元/人，供給乙方辦理伙食�！蹲ⅲ阂援敃r物價而定》

　　2、甲方以月數(shù)發(fā)放承包費人民幣 元/整，每月 日準時發(fā)放給乙方，不得拖欠。（以上承包費已含相關稅價）甲方在安排內(nèi)部員工補助同時給予乙方相對應比率補助，在正常營業(yè)期間如果甲方做出任何違反法律之事造成乙方停工與乙方無關。

　　3、在經(jīng)營期間內(nèi)，雙方應按照合同條款通力協(xié)作，互相配合，雙方不可無緣無故，輕率行事解除合同。

　　三、制度建立

　　1、甲。乙雙方應該在本合同生效日同時實施，清點甲方所提供的設備和廚具。甲乙雙方的授權代表應在物品清單上簽名確認。

　　2、甲方將本公司廚房以包工方式承包給乙方，乙方在使用設備、中無條件為甲方清洗及保養(yǎng)，但不包括維修。注：抽風油煙管道乙方不負責清洗。

　　3、乙方不負責易損易耗品的`損壞與清洗如（碗，碟，員工用餐餐具等）以及出品傳送。

　　4、甲方為乙方無償提供全套廚房設備、廚具、餐具、水電及廚工住宿。

　　3、乙方在承包期內(nèi)，必須添置或需要更換設備、用具等，由乙方提出申請，經(jīng)甲方同意后，由甲方負責購買。

　　4、甲方有義務負責對廚房水、電管線路的維修保養(yǎng)。

　　5、乙方在使用前每天應檢查甲方提供的所有設備。和用具。如發(fā)現(xiàn)安全問題應及時通知甲方。如甲方知事后不及時維修造成乙方安全事故。將由甲方負責。

　　四、乙方的權限：

　　1、 乙方只負責操作工序，不負甲方經(jīng)營盈虧。

　　2、 有權自主聘用，調(diào)用工作人員。

　　3、 國家法定節(jié)假日，甲方應依法安排乙方相對應的待遇補助。

　　4、 甲方違約乙方有權提出終止承包合同，并止舉報法院或仲 裁機關處理，追究賠償。

　　5、有權拒絕超出合同，而又不合法律、法規(guī)的要求。

　　五、甲方權限

　　1、乙方工作人員必須給予甲方備案。

　　2、甲方有權對乙方進行各種行政管理，如：衛(wèi)生、安全、治安、消防、綜合治理、監(jiān)督等，

　　3、甲方有權對飯菜質(zhì)量數(shù)量、衛(wèi)生服務等情況進行監(jiān)督檢查，如乙方未達到飯菜適當標準，甲方可提出建議，乙方應聽取甲方意見進行調(diào)整。

　　4、 承包期內(nèi)，乙方應健立健全各項規(guī)章制度及有關崗位責任制和操作規(guī)程，并嚴格按制度和操作規(guī)程工作。制度建立主要包括：放火、防毒、防盜、衛(wèi)生管理、物流采購和供應等方面。食堂全天均應有員工值班，嚴防類事件發(fā)生。特別要禁止食物中毒事故發(fā)生，一但發(fā)生類似事故，甲方有權追究乙方的責任。

　　5、 乙方應切實做好防火、防盜、飯菜食品的衛(wèi)生安全工作，若發(fā)生事故，查明事由確應乙方引起后果由乙方承擔。甲方有權進行監(jiān)督和檢查

　　6、乙方違約，甲方有權提出終止承包合同，造成甲方損失的，上報法院或仲裁機關處理。

　　六、其他事項：

　　1、因不可抗拒力原因造成損失時甲方不承擔乙方的經(jīng)濟損失，()乙方不承擔甲方房產(chǎn)和設施等經(jīng)濟損失。

　　2、如經(jīng)營期間乙方提供不合格食物造成甲方員工食物中毒，經(jīng)相關部門查明原因鑒定責任方，由責任方負責全部責任并承擔相應的法律后果。

　　3、若發(fā)現(xiàn)甲方職工損壞餐廳、廚房等設施，由乙方上報甲方管理人員處理。

　　4、承包結(jié)束時，乙方應將甲方提供的場地、設施、設備、工具等一一清還給甲方，配合甲方完成清算工作。（不包括易損易耗品）

　　5、甲方不得命令、誘惑乙方做違背任何法律之事。否則責任由甲方負責。乙方工作人員在外出。下班后不得做出有違反任何法律。法規(guī)。公司利益之事。否則后果自負。

　　6、承包期滿是否續(xù)約合同，雙方必須提前一個月以書面形式 通知對方。

　　7、本合同若有未盡適宜，由雙方代表協(xié)商處理。

　　8、本合同期限屆滿，勞動合同即終止。雙方當事人在本合同期滿前15日向?qū)Ψ奖硎纠m(xù)訂意向，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，可以續(xù)訂勞動合同，如協(xié)商未果，則合同到期本協(xié)議自動失效。

　　八、 法律模式

　　本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽名蓋章后生效。同時產(chǎn)生法律

　　九、補充條件：

　　_______________________

　　_______________________

　　_______________________

　　甲方代表（簽名） 乙方代表（簽名）

　　單位（蓋章） 單位（蓋章）

　　_____年___月___日 _____年___月___

承包合同范本13

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　甲方地下室底板防水工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方施工。為明確雙方責任、義務、權利和分項工程的承包范圍、單價、工程量的結(jié)算及付款方式等，尊循平等自愿、公平和誠實信用的原則，使工程能安全、保質(zhì)、高效、按期的完成，經(jīng)雙方協(xié)商訂立條款如下：

　　一、工程概況

　　1、結(jié)構類型：框架結(jié)構

　　2、施工面積約：完工后按實際鋪貼的地面面積計算。

　　二、承包工程內(nèi)容

　　采用：包工包料(人工、主材、輔耗材，防水材料鋪貼、一切施工工具，包括所有地面、墻體上翻400mm、柱跟上翻400mm、集水井的清理;成品保護等所有與防水相關的工作內(nèi)容，以及所有直接、間接的費用)，甲方不再承擔任何費用。

　　三、合同工期

　　開工日期______年______月______日完工日期______年______月______日按甲方工程進度工期，工期每延遲一天罰款1000元。拖延工期在三天以上，甲方有權要求乙方無條件退場。

　　四、合同價款支付

　　1、合同價款：聚乙烯丙綸防水卷材(SBC)400g材料、人工等單價(一切相關費用)每平米38元按實際完工地面的面積計算，單價包括但不限于(墻體、柱跟清理及上翻400mm、搭接的100mm材料人工，附加層、加強層材料人工;底板、墻面的伸縮縫清理及按圖紙設計、規(guī)范要求伸縮縫的人工材料費;材料運輸費、材料檢測費)。

　　2、乙方向甲方提交已完工工程量報告及相關驗收資料。乙方所承擔的各項工作必須達到規(guī)范及合同的要求，未能達到要求的按合同單價60%給予結(jié)算。并承擔返工的材料費及延誤工期的罰款。

　　3、按實際完工的工程量計算，乙方所有的材料都進場，甲方付8萬元人民幣，基礎地面防水完工經(jīng)監(jiān)理驗收合格后1個月內(nèi)付其本作業(yè)面工程款的95%;余款5%作為本工程的質(zhì)量保修金，保修期滿1個月內(nèi)付清。

　　五、質(zhì)量與檢驗

　　1、承包工程質(zhì)量標準：施工工藝、流程等見方案。

　　2、乙方進場需向甲方提交施工資質(zhì)證書、廠家出廠材料檢驗合格證書、原材料復驗合格證明、施工方案、廠家生產(chǎn)許可證書以及相關文件。

　　3、甲方提供乙方技術交底及相關事項。

　　4、承包工程質(zhì)量應達到約定的.質(zhì)量標準，質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。

　　5、乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及甲方依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利條件。

　　六、工程驗收收與結(jié)算

　　1、工程具備驗收條件，甲方在三個工作日內(nèi)驗收，并由甲乙雙方共同測量工程量。

　　2、工程款結(jié)算在15個工作日內(nèi)經(jīng)甲方審計、審核后生效，逾期視為同意并結(jié)算工程款。

　　3、如因乙方施工質(zhì)量、進度及材料質(zhì)量等其他原因影響整體工程計劃以及造成直接經(jīng)濟損失由乙方承擔一切責任。

　　七、質(zhì)量保修

　　1、乙方應按照法律、行政法規(guī)或國家關于工程質(zhì)量保修有關規(guī)定，對交付甲方的分項工程在質(zhì)量保證期內(nèi)承擔質(zhì)量保修責任，并承擔由此產(chǎn)生的一切費用(材料費、人工費)。

　　2、質(zhì)量保修期為____________年。

　　3、質(zhì)量保修金雙方約定為總工程款的5%，質(zhì)量保修期滿后一個月內(nèi)付清。

　　八、安全施工

　　1、乙方進場的施工人員必須服從甲方管理和指揮，食住自理。

　　2、對自己的施工人員的安全負責，并承擔由此發(fā)生的一切工傷、醫(yī)藥等其它費用。

　　3、做到活完下腳料清，離場時所有材料、拉圾的清理運輸有乙方負責。

　　九、違約和爭議

　　本合同在履行過程中發(fā)生的違約和爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鸸�訴。

　　十、其它事項

　　1、如有未盡事宜，雙方可協(xié)商增加補充合同，補充合同并具有同等法律效力。

　　2、本合同一式四份，甲方保留三份，乙方保留一份，自簽訂之日起生效，原有合同作廢，質(zhì)量保修期滿、承包工程余款付清后，本合同即告終止，隨之失效。

　　甲方(蓋章)：____________

　　乙方(蓋章)：____________

　　代表人(簽字)：____________

　　乙方代表人(簽字)：____________

　　______年______月______日

承包合同范本14

　　合同，也稱契約，是當事人雙方或幾方為實現(xiàn)一定的目的而協(xié)商同意訂立的有關權利和義務關系的文書。

　　合同具有合法性和約束性。合同一經(jīng)依法訂立，就具有法律約束力，當事人必須格守信用，嚴格履行，任何一方不得隨意拒絕履行或變更、解除合同。

　　合同的內(nèi)容主要包括主體、標的、數(shù)量與質(zhì)量、價款或酬金、履行的期限、地點、方式、違約責任。

　　合同的格式有條款式、表格式、綜合式。無論是哪種格式，都應包括下面四個部分：

　　(1)標題。位于合同的第一頁中間，用較大的字體書寫，只寫明合同性質(zhì)，如（訂貨合同》等。

　　(2）訂立合同雙方或多方名稱。位于標題下方，通常在標題的左下方注明“訂立合同單位”宇樣后，再分別上下寫訂立合同單位名稱、簡稱、法定代表人姓名。簡稱一般為甲、乙、丙方，是為了行文方便，但不能簡稱我方、你方、他方，以免引起誤解。

　　(3）正文。包括簽訂合同的`目的、依據(jù)、雙方協(xié)定內(nèi)容、條款（合同內(nèi)容的六項要素）、合同的份數(shù)和保存等。

　　(4)結(jié)尾。在正文下方寫明簽訂合同的雙方或多方單位的全稱和法人代表姓名，并加蓋公章。如有主管部門鑒證或司法機關公證，也應簽署和蓋章。之后寫簽訂合同日期，日期一般在署名下方，也可以在標題之下打印好。

　　例一：

　　土地承包合同書

　　甲方：_ _村九組

　　乙方：_ _村十二組村民李__

　　__合作社于1991年搬遷到九組，該址對換給九組集體所有，為了充分利用土地，使其發(fā)揮應有的效益，甲方將原合作社舊址承包給乙方發(fā)展企業(yè)。雙方經(jīng)過充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　一、甲方將原合作社：東西長27.3米，南北長38.5米，面積為1.57畝，現(xiàn)有破瓦房11間，承包給乙方管理使用。

　　二、乙方每年向甲方交承包款20__元，乙方必須在使用前先交當年的承包款20__元后使用。

　　三、合同期為1996年1月1日一20__年1月1日，為期15年。

　　四、乙方在承包經(jīng)營期間，所建的一切不動產(chǎn)歸甲方所有，機器設備等動產(chǎn)歸乙方所有。

　　五、乙方在經(jīng)營期間，水、電設施及費用甲方不負責。

　　六、乙方在承包期間負責紹修甲方現(xiàn)有房屋，合同到期保證正常使用。

　　七、合同到期乙方如需繼續(xù)使用，雙方重新協(xié)商，同等條件下乙方優(yōu)先使用。

　　本合同一式4份，簽字后生效。

　　甲方：__村九組乙方：_ _村十二組村民李__

　　代表人：___

　　_ _ _ _年_月_日

承包合同范本15

　　合同編號：______________

　　承攬人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯(lián)系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　定作人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯(lián)系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費

　　定作物名稱

　　型號

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計量單位

　　數(shù)量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間和地點

　　檢驗標準及方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料

　　材料名稱

　　型號

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計量單位

　　數(shù)量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數(shù)量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條圖紙?zhí)峁?/p>

　　承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內(nèi)答復

　　第七條轉(zhuǎn)包

　　1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

　　2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

　　4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第八條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

　　第九條變更的損失

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十條協(xié)助

　　1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。

　　2．定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。

　　3．定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解

　　除合同。

　　第十一條監(jiān)督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十二條保管

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十三條加工費結(jié)算辦法與時間

　　_____________________________________。

　　第十四條付款

　　定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第十五條留置

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

　　第十六條本合同解除的條件：

　　1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　2．合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；

　　3．雙方通過書面協(xié)議解除本合同；

　　4．因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；

　　5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

　　6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；

　　第十七條質(zhì)量保證

　　承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。

　　第十八條違約責任

　　1．承攬人的違約責任

　�。�1）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　�。�2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

　�。�3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

　�。�4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　�。�5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　�。�6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規(guī)定的'質(zhì)量要求，否則定作人有權拒收。

　　2．定作人的違約責任

　�。�1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　�。�2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　�。�3）定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

　�。�4）定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。

　�。�5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　�。�6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十九條聲明及保證

　　承攬人：

　　1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　定作人：

　　1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十條通知

　　1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：______________________________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十一條合同的變更

　　本

　　合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓

　　除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十三條爭議的處理

　　1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

　�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　�。�2）依法向人民法院起訴。

　　第二十四條不可抗力

　　1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3．不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

　　4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

　　第二十五條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十七條合同的效力

　　1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3．本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

　　承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

　　法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

　　委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______

　　簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________

　　_________年_____月_____日 _________年______月_____

【承包合同】相關文章：

承包合同承包合同02-22

實用承包合同承包合同10-26

承包合同單位承包合同10-26

車間承包合同-承包合同10-03

廠礦承包合同-承包合同09-29

堰塘承包合同-承包合同09-11

衛(wèi)生保潔承包合同-承包合同10-02

承包合同承包合同7篇02-22

荒地承包合同范本-承包合同09-01

水田承包合同范本-承包合同09-11