【精選】房屋合同集合5篇
隨著法律觀念的深入人心,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么相關的合同到底怎么寫呢?以下是小編精心整理的房屋合同5篇,歡迎閱讀與收藏。
房屋合同 篇1
【贈與合同的相關法律規(guī)定】:
《中華人民共和國合同法》第一百九十條規(guī)定:“贈與可以附義務。贈與附義務的,受贈人應當按照約定履行義務!钡谝话倬攀䲢l規(guī)定:“受贈人有下列情形之一的,贈與人可以撤銷贈與:
(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;
(二)對贈與人有撫養(yǎng)義務而不履行。
【案件】:
20xx年5月老萬夫婦把自己的一處房產贈與了兒子小萬并簽訂了房產贈與合同,合同同時約定:老萬夫婦在其所贈與的房屋內有享有居住權,直至去世。雙方將該份贈與合同進行了公證,此后小萬辦理了房屋產權的變更登記,將該房產權屬登記在自己名下。20xx年8月小萬妻子朱某因瑣事與老萬發(fā)生爭吵,并動手與老萬撕扯;老萬打電話報警,此事經民警調解,暫時平息,但雙方從此心存芥蒂。 20xx年10月老萬夫婦思來想去,決定把兒子、兒媳一同告上了法庭,要求撤銷他們與兒子之間簽訂的房產贈與合同。
【審判】
法院經審理認為,合法的贈與合同受法律保護。老萬夫婦將其房產贈與兒子小萬,小萬也接受了贈與,雙方簽訂了書面贈與合同,并依法進行了公證、辦理了房屋過戶手續(xù)等相應的權屬變更登記,雙方間贈與合同已經成立并生效,非有法定情形,不得撤銷贈與。原告老萬雖遭兒媳朱某的打罵,但朱某并不是該贈與合同的受贈人,根據(jù)合同相對性原理,她的行為不受該合同的約束。贈與合同簽訂后,老萬夫婦一直居住在其所贈與的房屋內,原告的證據(jù)不足以證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以法院作出一審判決:駁回原告訴訟請求。
【評析】
本案是一起發(fā)生在父母、子女之間的房屋贈與合同糾紛案件,包含著大量的家庭倫理道德因素。承辦法官曾試圖從維護親情、維護和睦家庭的'角度出發(fā),盡力做了大量調解工作,希望可以妥善化解家庭矛盾。但是,由于原被告雙方情緒對立、矛盾尖銳、意見分歧較大,最終未能實現(xiàn)和解或達成調解協(xié)議。 《中華人民共和國合同法》第一百九十條規(guī)定:“贈與可以附義務。贈與附義務的,受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規(guī)定:“受贈人有下列情形之一的,贈與人可以撤銷贈與:
(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;
(二)對贈與人有撫養(yǎng)義務而不履行;
(三)不履行贈與合同約定的義務。同時規(guī)定贈與人的撤銷權,自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。”
本案的贈與合同是附義務贈與合同,受贈人小萬的義務是保障贈與人老萬夫婦的居住權。事實上,老萬夫婦亦一直居住在其贈與兒子的房屋內。由于家庭瑣事,老萬與兒媳發(fā)生沖突,遭到兒媳朱某打罵,從情理上講,朱某的做法是不對的。但朱某并不是該贈與合同的受贈人,根據(jù)合同相對性原理,她的行為不受該合同約束。原告并未能提供足夠的證據(jù)證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以,法院判決駁回了原告的訴訟請求。同時,法院在判決書中明確地指出,從道德層面上來講,兩被告作為原告的兒子、兒媳,更應該妥善安排、處理好家庭矛盾,兼顧自己的小家庭生活與照顧好長輩的贍養(yǎng)義務,解決家庭矛盾關鍵在于彼此的體諒與寬容。
房屋合同 篇2
出租方(甲方):
承租方(乙方): 身份證號碼:
甲、乙雙方在平等、自愿的原則下經協(xié)商訂立本合同,為明確雙方的權力,望共同遵守。 一、甲方將坐落于濱州市渤海七路黃河六路和五路之間醫(yī)藥公司宿舍樓房一套出租給乙方居住,面積 85 平方,租賃期限自_________年____月____日至_________年____月____日,計 個月。
二、本房屋年租金為人民幣_____________元。自簽訂合同日開始計算,乙方向甲方一次性付清 年房屋租金,其中支付押金 元整,(如乙方毀壞甲方物品,甲方有權將此押金按乙方毀壞物品等價賠償)。
三、甲方供給乙方無償使用物品:立式空調1個、沙發(fā)1套、茶幾1個,寫字臺1張、書櫥2個,太陽能1個、電熱水器1個、油煙機1個。如有損壞,由乙方負責維修更換,達到正常使用,否則照價賠償或從押金中扣除。
四、乙方租賃期間,水費、電費、取暖費、物業(yè)費以及其它由乙方居住而產生的費用由乙方負擔。租賃結束時,乙方須交清欠費。
五、乙方不得隨意損壞房屋設施,如需裝修、改造、轉租,乙方需先征得甲方同意。租賃結束時,裝修后的整體結構乙方不得在租賃期結束后進行拆除和索要費用。
六、租賃期滿后,如乙方要求繼續(xù)租賃,則須提前一個月向甲方提出。甲方如同意繼續(xù)租賃,則續(xù)簽租賃合同。同等條件下,乙方享有優(yōu)先租賃的權利。
七、違約責任:如一方違約要按所承租房屋金額的5%作為賠償對方的違約金。
八、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決,合同自雙方簽字后生效。本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。
九、備注
甲方: 乙方:
電話: 電話:
身份證號:
年 月 日
房屋合同 篇3
發(fā)包人: (簡稱甲方)
承包人: (簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及房屋建筑標準和質量要求,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方愿意將住宅樓工程施工承包給乙方,雙方就本工程建設施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱及地點:私人住宅樓,工程位于翟港路與三胞街交叉處。 工程結構:基礎為混凝土澆灌樁基礎,一至十層為框架結構。 二、工程承包形式及承包內容 承包形式:包工包料
承包內容:乙方按甲方提供的施工圖要求施工,其內容為房屋基礎工程(正負零以下);(正負零以上)磚混結構主體工程(含女兒墻、頂層樓梯屋)和房屋內外砂漿抹面裝修工程;四周明溝散水工程。
三、工程質量的要求
工程質量必須達到房屋建設合格工程標準。在施工過程中,乙方必須服從甲方現(xiàn)場施工人員管理,每道工序經甲乙雙方驗收合格后才進行下一道工序施工,如因施工造成的質量問題,乙方必須無條件返工并承擔工程質量的全部責任。
四、工程工期要求
開工日期 因甲方責任或遇不可抗力事件延誤施工工期,工期順延。
五、安全生產
本工程施工要求按照相關規(guī)程進行操作,杜絕安全事故發(fā)生,若發(fā)生安全事故,一切后果由乙方負責。
六、稅費繳納
甲方負責“三通一平”及房屋建設相關手續(xù),并承擔一切稅費(含建安工程稅金);乙方只承擔施工過程中用的水電費用,除此以外的一切稅費均由甲方承擔。
七、合同價款
工程承包面積為 平方米,包工包料單價 元/平方米(未含建安工程稅金),本工程總投資約為人民幣: 元。結算時按實際建筑面積結算。
八、工程款支付
基礎完工后,甲方付給乙方 元;每層主體工程完工后(各樓層頂板混凝土澆筑結束)甲方付乙方 元;內外墻砂漿抹面裝修完工后甲方付乙方 元。
工程完工并交付甲方后,雙方結算,除留質量保證金 元外由甲方一次性付清工程余款。乙方自房屋竣工驗收交付甲方時起,乙方保修期為一年,無質量問題,到期一次性付清質量保證金;保修期內如有房屋漏水,沙灰墻體裂縫等施工問題,乙方接到甲方房屋質量問題,乙方應及時地進行處理,直到甲方滿意,否則甲方請人處理,工時及材料從保證金中扣除。
如發(fā)包方拖欠工程進度款或尾款,應向承包方支付拖欠金額日萬分之____的違約金。
九、甲方有義務、責任處理和協(xié)調好周邊各項關系,并負責承擔土地占壓費以及與房屋建設管理部門協(xié)調關系。乙方施工時應處理好周邊關系。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。其他未盡事宜雙方協(xié)商解決。
發(fā)包方:(簽章) 承包方:(簽章)
電話: 電話:
年 月 日
房屋合同 篇4
發(fā)包方: (以下簡稱甲方) 施工方: (以下簡稱乙方)
甲方在騰越鎮(zhèn)觀音塘社區(qū)觀音塘小區(qū)建設全框架鋼筋混凝土結構住宅樓房一幢,按包工不包料(主體搓毛)承包給乙方建造,經協(xié)商雙方達成如下協(xié)議。
一、 乙方承包范圍
1、房屋主體工程搓毛:乙方按設計及甲方局部變更要求,從樁基開挖到房面封頂含屋頂女兒墻,樓地面搓毛,上漿,屋面收光,內、外墻粉刷完成(山墻及后墻刮水泥漿),樓梯在內。
2、水電工程:乙方按施工規(guī)范要求排放、安裝好給排水管道,做到給排水暢通。預埋好電線、電話、電視線管,穿好三線至線盒留出線頭,并修建石砌化糞池一個,石灰坑一個,圍墻及大門一道(不另行計價)。
二、 乙方負責的人員及機械設備
乙方帶領能完成本工程的所有施工人員,負責施工用的木模、外架、施工機械及五金工具(包括:元釘、鐵絲、焊條,所有焊頭費用)。
三、 甲方負責事項
1、甲方負責辦理建房手續(xù),提供施工必備的場地,負責“三通一平”負責余土處運部分。
2、負責提供施工所需原材料,負責施工用水、電費。
3、負責提供室內標高,確定放樣尺線及四周滴水尺寸。
4、負責協(xié)調周圍鄰里的關系,保證能進行正常工作,乙方配合甲方做到文明施工。
四、 施工質量及要求
乙方施工中,應嚴格按照規(guī)范要求進行配料,既不能有意浪費材料,也不能偷工減料。對建筑半成品成品必須按要求盡心澆水、保養(yǎng)護理?傮w工程質量和施工要求必須按設計要求施工,質量達到國家相關規(guī)范合格工程標準。在施工中,乙方技術人員必須親臨現(xiàn)場指導,對各道工序要反復檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,混凝土振搗密實,不得有蜂窩麻面,澆梁、澆柱、澆樁基的混凝土不得使用立式攪拌機。砌磚要求橫平豎直、背子平整、陰陽角度垂直符合質檢驗收標準,按規(guī)定做好成品保護等工作,管理好工地,確保工程質量。若因乙方出現(xiàn)施工質量上的問題一概由乙方負責,由于施工質量不合格返工所造成的一切損失由乙方負責賠償,直到重新驗收達到合格為準,水、電、線路的工程保修一年,若在保修期內出工程質量問題,乙方負責一切費用,甲方可以從保修金中扣減作為修繕費用。
五、 安全防護措施
嚴格遵守建筑施工安全操作規(guī)范進行施工,加強安全防護,在乙方施工過程中造成的一切大小安全事故,均由乙方負責全部責任,甲方一概不承擔任何責任。
六、 工價及結算付款方式
1、經雙方商定,工程工價按貳佰肆拾元/平方米(¥:240.00元/m2),按施工建筑面積進行結算,建筑面積按國家標準規(guī)范計算,雨篷、陽
臺、折半計算。
2、付款說明:基礎完成后付壹萬元(¥:10000.00元);一層封頂付壹萬元(¥:10000.00元);二層封頂付壹萬元(¥:10000.00元;三層封頂付壹萬元(¥:10000.00元);四層封頂付伍仟元(¥:5000.00 元)。如無特殊原因,乙方拖延工期,按每拖延一天支付給甲方違約金100元/天。
七、 其它事項
1、工期為六個月,從20xx年 月 日至20xx年 月 日。
2、當乙方承包的范圍結束后,乙方房屋施工使用的外墻腳手架留給甲方后期裝修使用。
3、若乙方在協(xié)議生效后又將工程轉包給他人,即視為違約,甲方有權獲得包工款的30%的違約金。
4、甲方若不按規(guī)定時限付給乙方包工款,乙方有權停止施工。
5、若樁基深度超過8米,超深部分甲方另行付工時費。
未盡事宜甲、乙雙方另行協(xié)商,本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
年 月 日
房屋合同 篇5
委托方(甲方): 承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方房屋裝修,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點
**縣華宇小區(qū)G幢401室
二、形式結構
單層式三室兩廳一廚兩衛(wèi)
三、工程工期
開工之日算起一個半月(45天)
四、承包方式
乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見附表1:甲方提供裝飾裝修材料明細表。附表2:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
五、工程項目
1、乙方負責5個房間(三臥室、一客廳、一飯廳)地面鋪設瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,兩個衛(wèi)生間墻面鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨。瓷磚由甲方提供,其余材料由乙方提供。
2、乙方負責電路水路改造:
3、乙方負責集成吊頂:廚房,兩個衛(wèi)生間
4、包三個水管
5、乙方負責客廳頂部打石膏條,客廳走廊頂部打石膏板。材料由乙方提供。
6、墻面刷雙灰粉上漆,甲方提供漆材料,其余由乙方負責。
7、乙方負責安裝衛(wèi)生間門兩扇、燈、潔具,材料由甲方提供。
8、裝修完成后由乙方負責清理打掃
9、廚房櫥柜的具體裝修由甲方提出方案,商量確定
未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
六、材料、設備的供應
1、由甲方提供的材料設備,應為附合設計和國家標準要求的合格產品,并應按施工進度計劃及時供應到現(xiàn)場,并事先通知乙方,雙方對所供應材料的數(shù)量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續(xù)后由乙方負責保管。
2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規(guī)格、型號、質量、計量標準及數(shù)量相符。
4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規(guī)格有差異時,禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔。
七、質量標準
施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現(xiàn)質量問題,乙方負責無償返工維修。
八、工程造價
甲方共支付乙方裝修人工費、材料費共15600元人民幣。
九、工程款按以下方式支付
(一)本合同簽訂后,開工二至五日,甲方支付相當于總價款20%(3120元)的工程款;
。ǘ┩瓿50%的工程量之日后的三日內,甲方支付相當于總價款40%(6240)的工程款;
。ㄈ┛⒐を炇蘸笕諆,甲方支付相當于總價款40%(6240)的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿,如果裝修出現(xiàn)質量問題,乙方應該免費為甲方排查,否則,退還受損金額!
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
年 月 日 年 月 日
【【精選】房屋合同集合5篇】相關文章:
房屋租賃合同集合12篇04-02
房屋租房合同集合15篇04-26
房屋房屋出租合同模板(精選11篇)04-09
房屋抵押合同精選15篇05-02
房屋租賃合同(精選18篇)04-21
房屋合租合同精選15篇04-21
房屋租賃合同(精選9篇)04-20
房屋轉租合同精選15篇04-09
房屋租賃合同簡單版精選04-09
房屋土地出租合同集合4篇01-18